加气站、储配站绿化施工合同范本（直接套用）

《加气站、储配站绿化施工合同范本（直接套用）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、工程承包合同甲方:(建设单位)乙方:(施工单位)根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 门站绿化施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条：工程内容 门站绿化工程的一切苗木种植、铺装、绿化土整理等工作内容，乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收。第二条：工程承包方式经甲乙双方协商同意，乙方以包工包料方式承包该工程。第三条：工程价款工程预算总价款约为人民币元（大写：元整）。最终按现场实际发生工程量结算，由双方代表签

2、证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。附苗木价格表第四条：工程款支付1、本合同付款方式采用银行承兑汇款方式2、工程全部竣工验收合格后，乙方需开具全额税务发票，甲方付至工程款的90%，预留10%质保金，一年后无质量问题7日内付清。第五条：工期　　1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计30天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。　　2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。　　

3、（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。　　（2）不可抗力因素。第六条：工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格（验收标准按甲方设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时验收的，本工程不能评定为合格。　2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照甲方设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范，经过甲方验收合格后方可栽植。　3、苗木成活率达到100%，且草坪一月成型。 4、工程完工后，乙方及时清理废弃物并通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签

4、收。第七条：保活期1、自本工程验收合格之日起，苗木保活期为十二个月。2、保活期内，乙方应做好绿化修剪、除草、浇水、防虫等养护管理。凡因乙方原因（包括苗木质量、现场施工等）造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时按甲方要求更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在质保金内扣除，超过质保金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条：双方责任与义务1、甲方责任和义务（1）提供施工场地；（2）确定现场监管人员；（3）及时组织验收、支付验收合格的工程款；（4）有帮助协调施工环境的义务。2、乙方责任（1）

5、委派现场代表负责人对施工期间的全面管理。　　（2）保证树木规格、栽植间距要求，保质保量按时完成施工任务，不合格苗木要无条件返工。（3）在施工过程中，甲方会根据实际需要对种植苗木位置、数量做少量调整，乙方必须理解，并按甲方方案执行。　　（4）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。　　（5）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期

6、完工条款处理。　　（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起三内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的`两个月内完成结算。第九条：违约责任1、本合同双方应该严格遵守，如一方违约应向守约方支付工程总价10％的违约金（本条另有约定的除外）。 2、甲方未能按合同约定提供条件而造成阻工的，竣工期限顺延。甲方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金。3、乙方出现欺诈、以次充好等行为的，须全额赔偿甲方的经济损失，并处以三倍的罚金，同时甲方可追究乙方的法律责任。4、工程

7、质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任及赔偿，并支付甲方合同价款5%的违约金。　　5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。　　6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条：转让条款　　未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条：适用法律条款　　本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国

8、法律规定。第十二条：争议的解决　凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十三条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙