17年全国注册造价工程师执业资格考试-建设工程计价模拟题

《17年全国注册造价工程师执业资格考试-建设工程计价模拟题》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

2017年全国注册造价工程师执业资格考试（模拟题）第二科目建设工程计价得分规则：备选答案为ABCD四项的为单项选择题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意：备选答案为ABCDE五项的为多项选择题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。1、建设项目投资是指在工程项目建设阶段所需要的全部费用的总和，其生产性建设项目总投资包括（）等部分。P1A.建设投资和建设期利息B.建设投资、建设期利息和流动资金C.建设投资、建设期利息和固定资产投资D.建设投资、固定资产投资和流动资金2、工程造价的主要构成部分是建设投资，根据《建设项目经济评价方法与参数》的规定，建设投资包括（）。P1A.工程费用、工程建设其他费用和预备费B.工程费用、建设期利息和基本预备费C.工程费用、工程建设其他费用和建设期利息D.工程费用、基本建设成本和工程建设其他费用3、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，铺底流动资金500万元，则该项目的工程造价为（）万元。P1A.4250B.4430C.4550D.50504、根据世界银行工程造价构成的规定，其中项目直接建设费成本中不包括（）。P1A.工程所在地的临时公用设备维护费B.土地征购费C.设备供应商的监理费D.开工试车费E.工程监理费5、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。P2A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费6、下列有关未明确项目准备金描述正确的是（）。P31

1A.用于补偿直至工程结束时的未知价格增长B.用于补偿物质、社会和经济变化引起的估算增加的情况C.用于支付工作范围以外可能增加的项目D.用于在估算时不可能明确的潜在项目7、世行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，也可能不动用，这项费用被称为（）。P3A.不可预见准备金B.建设成本上升费C.预备费D.未明确项目预备费8、在建设项目工程造价中，固定资产投资的积极部分是（），其意味着技术的进步和资本有机构成的提高。P3A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费9、国产标准设备的原价一般是指（），并一般采用带有备件的价格。P4A.设备制造厂的交货价B.建设项目工地的交货价格C.设备预算价格D.设备成套公司的订货合同价E.设备成套公司的成套合同价10、国产非标准设备原价的计算方法有（）。P4A.分部组合法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法11、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。P4A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费12、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元。专用工具费率1.5％，废品损失率10％，外购配件费5万元，包装费率1％，利润率为7％，增值税率为17％，非标准设备设计费2万元，则该国产非标准设备的原价为（）万元。P52

2A.33.636B.36.963C.39.536D.54.54513、在国际贸易中，进口设备交易价格有装运港船上交货价、成本加运费、成本加保险费等方式，其采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。P5A.负责租船订舱、支付运费B.负责装船后的一切风险和费用C.负责办理海外运输保险，并支付保险费D.负责办理出口手续，并将货物装运上船14、从某国进口设备，重量1000吨，装运港船上交货价为400万美元，工程建设项目位于国内某省会城市。如果国际运费标准为300美元／吨，海上运输保险费率为3％，银行财务费率为5％，外贸手续费率为1.5％，关税税率为22％，银行外汇牌价为1美元=6.8元人民币，则该设备应支付的关税为（）万元。P7A.433.99B.542.80C.645.22D.672.3615、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元＝8.14元人民币）。P7A.146.68B.176.02C.166.06D.174.3516、设备运杂费的构成内容包括（）。P8A.运费B.包装费C.设备供销部门手续费D.仓库保管费E.运输保险费17、下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的是（）。P8A.设备购置费由设备原价和设备运杂费组成B.国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计入工器具购置费中C.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所产生的运费和装卸费D.进口设备的离岸价格一般包含了运费在内的货物价格E.工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算3

318、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。P9A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用19、按费用要素划分，建筑安装工程费由（）组成。P10A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金20、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），职工的劳动保护费应计入（）。P12A.规费B.企业管理费C.措施费D.人工费21、根据我国现行建筑安装工程项目费用组成，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。P12A.业主的研究试验费B.承包商的管理费C.承包商的材料费D.承包商的措施费22、建筑安装工程费用组成中的企业管理费计算基数不包括（）。P12A.以分部分项工程费为计算基数B.以人工费和机械费合计为计算基数C.以人工费为计算基数D.以人工费和材料费为计算基数23、利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，其计算基数可采用（）等。P13A.以人工费为计算基础B.以人工费和机械费合计为计算基础C.以间接费为计算基础D.以直接费和间接费合计为计算基础E.以直接费、间接费和利润为计算基础24、在规费计算过程中，通常不以定额人工费为计算基础的是（）。P13A.工程排污费B.失业保险费C.住房公积金4

4D.养老保险费25、关于规费的计算，下列说法正确的是（）。P13A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成26、已知某政府办公楼项目，已知税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目应缴纳的增值税为（C）万元。P14A.220.0B.236.5C.203.5D.60.027、有关建筑安装工程费用中的税金，下列说法中正确的是（）。P14A.当采用一般计税方法时，计税基数为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算B.当采用一般计税方法时，计税基数为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税可抵扣进项税额的价格计算C.是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额D.当采用简易计税时，计税基数为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税进项税额的含税价格计算E.当采用简易计税时，计税基数为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算28、按造价形成划分，建筑安装工程费由（）组成。P14A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金29、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。P15A.检验试验费B.总承包服务费C.施工机具使用费D.工程定位复测费30、建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的（）组成。P15A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费B.环境保护费、文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费C环境保护费、文明施工费、冬雨季施工增加费、安全施工费5

5D.环境保护费、文明施工费、大型机械设备进出场及安拆费31、下列有关安全文明费的说法中，正确的有（）。P15A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费32、大型施工机械进出场费属于（）。P17A.施工机械使用费B.措施费C.企业管理费D.规费33、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，安全文明施工费=（）×文明施工费费率。P18A.直接工程费B.定额人工费C.直接费D.定额人工费+定额机械费E.定额基价34、垂直运输费的计算方法通常是（）。P19A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“m2”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算35、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，其他项目费包括（）。P19A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.暂估价E.零星工作费36、在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归（）。P19A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位37、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）。P216

6A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招聘解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费38、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，下列关于土地使用权出让最高年限规定不正确的是（）。P23A.居住用地70年B.工业用地60年C.教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D.商业、旅游、娱乐用地40年39、下列属于征用耕地的补偿费用包括（）等。P24A.土地投资补偿费B.土地补偿费C.土地管理费D.安置补助费E.地上附着物和青苗的补偿费40、下列关于土地补偿费用的说法中，正确的是（）。P24A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6～10倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍41、建设工程项目总投资组成中，与项目建设有关其他费包括（）。P25A.失业保险费B.工程监理费C.研究试验费D.劳动安全卫生评价费E.建设期其他利息42、研究试验费按照研究试验内容和要求进行编制时，研究试验费不包括的项目有（）。P26A.应由重要科学研究补助费用开支的项目B.应由旧科技产品试制费用开支的项目C.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目E.应由竣工试验费用开支的项目43、专项评价及验收费包括（）。P26A.环境影响评价费B.安全施工费C.安全预评价及验收费7

7D.水土保持评价及验收费E.节能评估及评审费44、下列关于场地准备及临时设施费的叙述正确的有（）。P28A.临时设施费包括建设期间租赁费用以及施工期间专用公路或桥梁的加固、养护、维修等费用B.场地准备和临时设施费=工程费用×费率+拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算E.临时设施费不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用45、引进技术和进口设备其他费包括（）。P28A.外贸手续费B.银行手续费C.国外工程技术人员的来华费用D.出国人员费用E.银行担保和承诺费46、工程建设其他费用构成中，属于与未来生产经营有关的其他费用是（）。P29A.联合试运转费B.研究试验费C.工程监理费D.办公和生活家居购置费E.生产人员培训费47、联合试运转费是指按设计规定的工程质量标准，进行整个车间有负荷和无负荷试运转时发生的（）。P29A.试运转费用支出B.试运转费用收入C.试运转费用大于试运转收入的亏空部分D.施工单位参加试运转人员的工资48、关于专利及专有技术费计算的说法正确的是（）。P29A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中只计需在建设期支付的专利及专有技术使用费，协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位投资但产权不归属本单位的，应作为无形资产处理E.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部计入无形资产费用49、生产单位提前进厂参加设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴等支出应计入（）。P30A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备费8

8D.联合试运转费50、按我国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是（）。P30A.设计变更增加的费用B.弥补自然灾害造成损失的费用C.局部地基处理增加的费用D.建设期内由于价格变化而增加的费用51、基本预备费的计算基数为（）。P30A.工程费用B.设备工器具购置费C.工程费用+工程建设其他费用D.建筑安装工程费52、已知某工程设备、工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为500万元，建设期贷款利息为600万元，若该工程建设前期为2年，建设期为3年，其静态投资的各年计划额为：第一年30％，第二年50％，第三年20％，假设在建设期年均价格上涨率为5％，则该建设项目价差预备费为（）万元。P31A.518.21B.835.41C.1114.57D.959.9853、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为12％，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。P31A.74.16B.235.22C.148.32D.253.4854、关于工程计价的含义理解正确的是（）33A.工程计价是工程价值的货币形式B.工程计价是投资控制的依据C.工程计价是合同价款管理的基础D.工程计价是正确计算工程量E.工程计价是施工图设计的依据55、下列各项中属于工程计价标准和依据的是（）35A.建设项目工程结算编审规程B.工程量清单计价规范C.工程定额D.工程造价信息E.建设工程项目管理规划9

956、采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（）。P38A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程单价）B.措施项目费=∑措施项目费C.单位工程报价=∑分部分项工程费D.单项工程报价=∑单位工程报价E.建设项目总报价=∑单项工程报价57、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，分部分项工程量清单中的综合单价包括（）。P38A.人工费B.材料费C.措施费D.利润E.风险费58、下列关于定额的描述说法正确的是（）。P38A.施工定额是以同一性质的施工过程--工序作为研究对象编制的B.定额按照生产要素内容可分为人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额C.定额按照编制单位和使用范围可分为全国统一定额、行业定额、企业定额、地区定额D.定额按照投资的费用性质可分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额等E.企业定额在企业内部使用，也可以在施工单位所在地区使用59、下列关于定额的描述说法正确的是（）。P38A.施工定额是施工企业组织生产和加强管理在企业内部使用的定额，是企业定额的性质B.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的C.概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的D.概算指标是概算定额的扩大与合并，它是以整个建筑物和构筑物为对象编制的E.投资估算指标通常是以数十个分部分项工程为对象编制的60、下列选项中，属于计价性定额的工程建设定额为（）。P40A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标61、下列对工程量清单概念的表述，不正确的是（）。P41A.工程量清单是包括工程数量的明细清单B.工程量清单也包括工程数量相应的单价C.工程量清单由招标人提供D.工程量清单是招标文件的组成部分62、工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括（）。P4110

10A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.直接工程费用清单63、工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为（）等的依据之一。P42A.编制招标控制价B.计算工程量C.计算预付款D.投标报价E.调整合同价款64、分部分项工程量清单应包括（）。P43A.项目名称、项目特征、工程内容B.工程量清单表和工程量清单说明C.工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单表D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量65、某分部分项工程的清单编码为010302003004，则关于该编码说法正确的是（）。P43A.01是第一级，其含义代表房屋建筑与装饰装修工程B.03是第三级，其含义代表附录分类顺序码C.02是第二级，其含义代表分部工程顺序码D.003是第四级，其含义代表分项工程顺序码E.004是第五级编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码66、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）。P44A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.01030200200267、下列单位中可能成为分部分项工程量清单计量单位的是（）。P45A.tB.10mC.组D.1000m3E.樘68、分部分项工程量清单项目的工程量应以实体工程量为准，对于施工中的各种损耗和需要增加的工程量，投标人投标报价时应在（）中考虑。P45A.措施项目费B.该清单项目的单价11

11C.其他项目清单D.预留金69、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）。P45A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定70、措施项目清单的编制依据包括（）。P47A.拟建工程的施工组织设计和施工技术方案B.分部分项工程量清单C.与拟建工程相关的工程施工规范与工程验收规范D.招标文件E.设计文件71、下列关于其他项目清单计价表的叙述，正确的是（）。P47A.其他项目清单计价表中的暂估金额由投标人提出B.计日工项目中的单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.其他项目清单计价表中的材料暂估价为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算的，计入投标人报价中，但不视为投标人所有72、根据其他项目清单，下列（）属于招标人确定的部分。P47A.暂列金额和材料暂估价B.暂列金额和总承包服务费C.总承包服务费和计日工D.材料暂估价和计日工73、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。P49A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中74、测编定额时，需对施工过程进行分解。对比工作过程的特点，工序还应具有的特征是（）。P52A.人员编制不变B.劳动工具不变C.材料不变D.工作时段不变12

1275、测编定额时，需对施工过程进行分解。对工序的特点，工作过程还应具有的特征是（）。P52A.人员编制不变B.劳动工具变C.材料不变D.工作时段不变76、对施工过程的影响因素进行研究，其目的是为了正确确定单位施工产品所需要的作业时间消耗，施工过程的影响因素中不包括的是（）。P53A.技术因素B.组织因素C.自然因素D.主观因素77、在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（）。P53A.工人的技术水平B.所用材料的规格和性能C.施工组织和施工方法D.工资分配方式78、工人工作时间中，必需消耗的工作时间是制定定额的主要依据，包括（）。P54A.施工本身造成的停工时间B.基本工作时间C.休息时间D.不可避免中断时间的消耗E.准备与结束工作时间79、关于工人在工作班内消耗的工作时间，下列选项中不属于有效工作时间的是（）。P54A.基本工作时间B.辅助工作时间C.停工时间D.准备与结束工作时间80、以下各项时间中，持续时间长短与工作量大小有关的是（）。P54A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间E.中断时间81、下列各项工作时间，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。P54A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间13

13D.准备与结束工作时间82、在下列施工机械工作时间中，应计入定额时间或给予适当考虑的时间为（）。P56A.不可避免的无负荷工作时间B.不可避免的中断时间C.低负荷下的有效工作时间D.非施工本身造成的停工时间E.工人休息时间83、在测定搅拌机工作时间时，由于工人上班进行准备工作，导致搅拌机晚工作30min，对该时间表述正确的是（）。P56A.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，应计入定额B.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，不应计入定额C.该时间属于停工时间，不应计入定额D.该时间属于不可避免的中断时间，应计入定额84、运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。P56A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间85、筑路机在道路修筑过程中，在末端工作区掉头而引起的筑路机无负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。P56A.无效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间86、在测定灰浆泵工作时间时，由于工作地点的改变，导致灰浆泵从一个工作地点转移到另一个工作地点，造成工作中断10分钟，对该时间表述正确的是（）。P56A.该时间属于停工时间，不应计入定额B.该时间属于可避免的中断工作时间，应计入定额C.该时间属于不可避免的中断工作时间，不应计入定额D.该时间属于不可避免的中断工作时间，应计入定额87、采用计时观察法时，首先应（）。P57A.对施工过程进行预研究B.选择观察对象C.确定需要进行计时观察的施工过程D.确定正常的施工条件88、在定额测定和编制时，对施工过程中进行观察、测时采用的计时观察方法中精确度最高的是14

14（）。P58A.接续法测时B.选择法测时C.写实记录法D.工作日写实法89、利用工时规范计算时间定额的公式是（）。P63基本工作时间A.定额时间＝1辅助时间％作业时间B.定额时间＝1规范时间％C.定额时间＝基本工作时间×（1-辅助时间％）D.定额时间＝基本工作时间×（1+辅助时间％）90、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间的2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3％、2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。P63A.0.994B.0.765C.0.876D.0.97591、在确定材料消耗量的基本方法中，其中无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响的方法是（）。P64A.现场技术测定法B.现场统计法C.实验室试验法D.理论计算法92、在确定材料消耗量的基本方法中，主要用来编制材料净用量定额的方法是（）。P64A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法93、某工程现场采用出料容量600L的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为2、6、2、2min，机械正常利用系数为0.9，则该机械的时间定额是（）工日／m3。P66A.0.0375B.0.046C.0.2D.115

1594、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44）文件的规定，下列属于人工费的是（）。P67A.失业保险费B.危险作业意外伤害保险费C.劳动保险费D.津贴补贴95、在人工单价的组成内容中，生产工人在病假5个月的休假期间的工资属于（）。P67A.基本工资B.工资性津贴C.特殊条件下支付的工资D.职工福利费97、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44）文件的规定，下列属于材料费的是（）。P68A.材料原价B.运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费98、某工地水泥从两个地方采购，其适用增值税率17%。其采购量及有关费用如表所示（表中原价、运杂费均为含税价格，且材料采用两票制支付方式，则该工地水泥的基价为（）元／t。P69运杂费（元运输损耗费采购及保管费费率采购处采购量（t）原价（元/t）/t）（元/t）（元/t）来源一300240200.53.5来源二200250150.4A.244.0B.256.7C.266.1D.232.6499、某建筑机械耐用总台班数为2000台班，使用寿命为7年，该机械预算价格为5万元，残值率为2%，银行贷款利率为5%，则该机械台班折旧费为（）元／台班。P71A.24.50B.25.73C.28.79D.29.40100、下列选项中，属于施工机械使用费的是（）。P70A.购置费B.安拆费及场外运费C.折旧费16

16D.检修费E.维护费101、已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60％，修理修配劳务使用17％的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（）元／台班。A.21.60B.20.34C.18.46D.19.72102、施工机械台班单价的确定过程中，针对移动有一定难度的特、大型机械，其安拆费及场外运费（）。P73A.应计入机械台班单价B.单独计算C.不计算D.应计入管理费103、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。P73A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费由各地区(部门)根据具体情况确定C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、施工机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费和场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算104、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。P67-70A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费105、关于施工仪器仪表台班单价的组成，下列表述中正确的是（）。P74A.施工仪器仪表的台班维护费中通常须考虑除税系数B.施工仪器仪表台班单价中不包括检测软件的相关费用C.施工仪器仪表的台班动力费中包括耗用的电费、税费及其他动力费等D.计算施工仪器仪表台班折旧费时，年工作台班与年制度工作日通常是相等的106、关于预算定额，以下表述正确的是（）。P76A.预算定额是确定建筑安装工程造价的基础B.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差C.预算定额是以扩大的分部分项工程为编制对象的D.预算定额是概算定额的扩大与合并17

17107、建筑安装工程预算定额的主要用途包括（）。P76A.预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础B.预算定额是编制施工组织设计的依据C.预算定额是编制概算的依据D.预算定额是编制投标报价的基础和竣工结算的依据E.预算定额是编制概算指标的直接依据108、下列关于预算定额的编制原则中不包括的是（）。P76A.按社会平均水平确定预算定额的原则B.经济合理的原则C.简明适用的原则D.坚持统一性和差别性相结合原则E.以上说法都不正确109、在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是（）。P76A.统一编制表格及编制方法B.统一计算口径、计算单位和小数点位数C.统一项目划分和工程量计算规则D.统一名称、专业用语和符号代码110、预算定额的人工工日消耗量包括（）。P78A.基本用工、其他用工B.基本用工、辅助用工C.基本用工、人工幅度差D.基本用工、其他用工、人工幅度差111、预算定额消耗量的编制方法中，其他用工是辅助基本用工消耗的工日，其不包括的是（）。P78A.超运距用工B.按劳动定额规定应增（减）计算的用工量C.辅助用工D.人工幅度差112、预算定额的人工幅度差主要是指预算定额人工工日消耗量与（）之差。P79A.施工劳动定额人工工日消耗量B.概算定额人工工日消耗量C.测时资料中人工工日消耗量D.实际人工工日消耗量113、下列项目中属于预算定额中人工工日消耗量中人工幅度差的是（）。P79A.机械土石方配合用工B.材料加工用工C.电焊点火用工D.班组操作地点转移用工18

18114、某砖混结构墙体砌筑工程，完成10m3砌体基本用工为13.5工日，辅助用工2.0工日，超运距用工1.5工日，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为（）工日/10m3。P79A.14.85B.17.52C.18.7D.20.35115、预算定额中材料损耗量不包括（）。P80A.施工中的材料损耗B.施工地点材料堆放损耗C.材料场外运输损耗D.材料场内运输损耗116、采用现场测定法测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为15.00kg，损耗量为0.80kg，则该材料的损耗率为（）％。P80A.5.06B.5.21C.5.33D.5.63117、以劳动定额中机械台班产量加机械幅度差计算预算定额的机械台班消耗量时，机械台班幅度差应包括（）影响工时利用的时间。P80A.施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间B.在正常的施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇C.检查工程质量影响机械操作的时间D.临时水、电线路在施工中移动位置所发生的机械停歇时间E.不包括工程结尾时，工作量不饱满所损失的时间118、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。P80A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23119、下列对概算指标的理解，正确的是（）。P87A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据19

19120、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍。P90A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式121、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下列对投资估算指标表述正确的是（）。P90A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标的综合程度越大越好C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面122、关于投资估算指标的内容中，（）指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额。P93A.建设项目综合指标B.单位工程指标C.分部分项工程指标D.单项工程指标123、在信息系统内增加新的信息类型，又不打乱原有分类体系，体现了工程造价信息分类的（）原则。P96A.兼容性B.综合实用性C.稳定性D.可扩展性124、信息分类体系必须考虑到项目各参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的（）原则。P96A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.综合实用性125、工程造价信息按稳定程度分类可以分为（）。P96A.固定工程造价信息B.宏观工程造价信息C.流动工程造价信息D.文件式工程造价信息E.微观工程造价信息126、工程造价信息按（）来分，可以分为系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息。P96A.管理组织的角度20

20B.形式C.传递方向D.稳定程度127、为便于对信息的管理，对工程造价信息进行具体分类，其按（）来划分，分为宏观工程造价信息和微观工程造价信息。P96A.管理组织的角度B.形式C.传递方向D.反映经济面128、工程造价信息的主要内容包括（）。P97A.价格信息B.工程量信息C.各种工程造价指数D.已完工程信息E.技术经济条件129、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是（）。P97A.建安工程造价指数B.人工工资价格指数C.建材的最新市场价格D.人工工资价格信息E.某已完工程造价指标130、下列资料中，应属于单位工程造价资料积累的是（）。P103A.建设标准B.建设工期C.建设地点D.工程内容131、下列关于工程造价资料的运用叙述正确的有（）。P104A.用作编制投资估算的重要依据B.用作编制初步设计概算和审查施工图预算的重要依据C.作用确定招标控制价和投标报价的参考资料D.用以研究不同类工程造价的变化规律E.用作编制各类定额的基础资料133、工程造价指数按其所反映的现象的性质不同，分为数量指数和质量指标指数，下列选项中属于质量指数的是（）。P106A.工业产品产量指数B.社会商品零售价格总指数C.平均工资水平指数D.个别产品的产量指数21

21134、工程造价指数按照采用的基期不同分为（）。P106A.综合指数和平均数指数B.定基指数和环比指数C.月指数和年指数D.个体指数和总指数135、下面的价格指数中，可以采用综合指数形式的是（）价格指数。P107A.人工费、材料费和施工机械使用费B.设备、工器具C.建筑安装工程D.建设项目E.单项工程136、下面的价格指数中，可以采用总指数形式的是（）价格指数。P107A.人工费、材料费和施工机械使用费B.设备、工器具C.建筑安装工程D.建设项目E.单项工程137、下列既属于质量指标指数又是总指数的有（）。P107A.设备工器具价格指数B.人工费指数C.职工人数指数D.建筑安装工程价格指数E.商品销售量指数138、下列设备、工器具价格指数计算公式中，属于派氏公式的是（）。P108(报告期设备、工器具单价报告期购置数量)A.设备、工器具价格指数＝（基期设备、工器具单价基期购置数量）(报告期设备、工器具单价基期购置数量)B.设备、工器具价格指数＝（基期设备、工器具单价基期购置数量）(报告期设备、工器具单价报告期购置数量)C.设备、工器具价格指数＝（基期设备、工器具单价报告期购置数量）(报告期设备、工器具单价报告期购置数量)D.设备、工器具价格指数＝（报告期设备、工器具单价报告期购置数量）139、某典型工程，其建筑工程造价的构成及相关费用与上年度同期相比的价格指数如下表所示。和去年同期相比，该典型工程的建筑工程造价指数为（）。P10822

22企业管费用名称人工费材料费机械使用费利润税金合计理费造价（万元）110645555066341000指数128110105102A.109.9B.110.3C.111.0D.111.4140、某单项工程中，建筑安装工程费基期为2400万元，报告期为2592万元，价格指数108%，设备、工器具购置费基期为2000万元，报告期为2040万元，价格指数102%;工程建设其他费用基期为250万元，报告期为262.5万元，价格指数105%。则该单项工程造价指数为（）。P109A.315%B.105.26%C.105%D.115%141、有关工程造价指数的编制，以下公式中正确的是（）。P109(报告期设备单价报告期购置数量)A.设备价格指数=（基期设备单价报告期购置数量）(报告期工器具单价基期购置数量)B.工器具价格指数=（基期工器具单价基期购置数量）建筑安装工报告期建筑安装工程费C.=程造价指数报告期报告期报告期施工报告期人工费材料费机具使用费企业管理费利润规费税金人工费材料费施工机具企业管理费指数指数使用费指数指数建筑安装工基期建筑安装工程费D.=程造价指数报告期报告期报告期施工报告期人工费材料费机具使用费企业管理费利润规费税金人工费材料费施工机具企业管理费指数指数使用费指数指数建设项目或报告期建设项目或单项工程造价E.=单项工程指数报告期建筑报告期设备、报告期工程安装工程费工器具费建设其他费用建筑安装工设备、工器具工程建设程造价指数价格指数其他费用指数23

23142、工程造价信息不应是项目实施过程中产生数据的简单记录，应该经过信息处理人员采用定量工具对有关数据进行分析和比较，这是工程造价信息管理的（）原则。P110A.标准化B.定量化C.时效化D.高效处理143、在工程造价信息分类的原则中，信息分类体系必须考虑到项目各参与方所应用的编码体系的情况，项目信息分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，其体现的原则是（）。P110A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.综合实用性144、关于项目决策与工程造价的关系，正确的说法是（）。P115A.工程造价的合理性是项目决策正确性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.工程造价确定的精确度影响项目决策的深度D.工程造价的控制效果影响项目决策的深度145、建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素中，（）是项目规模确定中需要考虑的首要因素。P116A.环境因素B.技术因素C.市场因素D.建设规模方案的比选146、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是（）。P118A.距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C.工业项目尽可能高度集聚D.工业项目适当分散147、技术方案的选择直接影响项目的工程造价，必须认真选择和确定，其技术方案选择的基本原则中不包括的是（）。P120A.客观科学B.先进适用C.安全可靠D.经济合理148、在设备选用时，应注意处理的问题包括（）。P121A.应尽量选用国产设备24

24B.选择先进合理的物料消耗定额C.选择主要工艺参数D.注意进口设备与原有国产设备的配套问题E.注意进口设备与维修能力之间的配套问题149、下列选项中，（）的投资估算，对投资估算精度的要求为误差控制在±20％以内。P125A.项目规划阶段B.项目建议书阶段C.预可行性研究阶段D.可行性研究阶段150、在详细可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（）以内。P125A.±30%B.±20%C.±10%D.±5%151、下列内容中属于投资估算分析的是（）。P126A.分析主要技术经济指标B.分析有关参数、率值的选定C.分析影响投资的主要因素D.分析估算编制方法152、不同阶段的投资估算，其方法和允许误差都是不同的，在可行性研究阶段，需采用（）投资估算方法。P128A.生产能力指数法B.系数估算法C.比例估算法D.指标估算法153、在采用生产能力指数法进行建设项目的投资估算时，下列关于生产能力指数x的描述正确的是（）。P128A.x的取值范围在0-1.2之间B.若已建类似项目的生产规模和拟建项目的生产规模相差不大，其比值在0.5-2，则指数x的取值近似为0.9C.不同生产率水平的国家和不同性质的项目，其x的取值是相同的D.如果只是通过增加相同规格设备的数量，则x的取值约在0.8-0.9之间154、2004年已建成年产1O万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2008年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2004年至2008年每年平均造价指数递增4％，预计建设期2年平均造价指数递减5％。则估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数n取0.8）。P128A.16958B.19765C.2054325

25D.17334155、建设投资静态投资部分的估算中，（）是以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目建筑安装和其他工程费等与设备价值的百分比，求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费，进而求出项目的静态投资。P129A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.单位生产能力估算法156、世界银行项目投资估算常采用的方法是（），这种方法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。P128A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法157、流动资金估算方法有两种，即（）。P134A.比例估算法和扩大指标估算法B.比例估算法和分项详细估算法C.扩大指标估算法和分项详细估算法D.分项详细估算法和资金周转率法158、流动资金估算一般采用分项详细估算法，其中应收账款是指企业对外赊销商品、提供劳务尚未收回的资金，其计算公式为：应收账款＝（）/应收账款周转次数。P134A.流动资金B.年经营成本C.流动资产D.预收的营业收入年金额159、某生产经营性项目投产后，为进行正常生产经营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金，其中，年外购原材料、燃料1600万元、年工资及福利费1200万元、年修理费80万元、其他制造费用42万元，且在产品的最低周转天数56天，则在产品的数量有（）万元。P134A.441.47B.454.53C.448D.429.64160、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年5万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，预收账款估算额为1000万元，预付账款估算额为800万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。P13426

26A.6860B.6900C.7060D.7300161、下列流动资金借款还本付息估算阐述正确的是（）。P136A.流动资金借款的还本付息方式与建设投资借款的还本付息方式相同B.流动资金借款在生产经营期内只计算每年所支付的利息C.年流动资金借款利息=流动资金借款总额×流动资金借款年利率D.流动资金可应当在计算期第一年回收E.以上都不正确162、估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（）。136A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费163、对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即（）。P143A.方案设计、技术设计和施工图设计B.总体设计、技术设计和施工图设计C.初步设计、技术设计和施工图设计D.总平面设计、工艺设计和建筑设计164、工业建设项目总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，总平面设计对工程造价的影响因素主要包括（）。P143A.工艺流程B.功能分区C.运输方式D.占地面积E.建筑高度165、在建筑设计评价指标中，建筑物周长与建筑面积比作为主要使用单位建筑面积所占的外墙长度指标K周，K周越低，设计越经济，则K周最大的建筑平面形状为（）。P144A.正方形B.圆形C.矩形D.T形166、关于工业建设项目建筑设计与工程造价的描述，说法的正确是（）。P145A.相同建筑面积的厂房，高度和层高增加，工程造价可能增加B.多层厂房展开面积越大，经济层数越可减少27

27C.多层厂房的长度和宽度越大，经济层数越可增加D.平面形式最经济的是方形，其次是圆形167、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述。错误的是（）。P145A.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价168、民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素包括（）。P146A.建筑物平面形状和周长系数B.住宅的层数C.住宅建筑结构的选择D.住宅的层高和净高E.建筑群体的布置形式169、建设项目设计概算是初步设计文件的重要组成部分，下列关于设计概算的作用叙述不正确的是（）。P148A.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C.设计概算的目标值是由建设单位提出的D.设计概算是考核建设项目投资效果的依据170、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成。P149A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算171、对单位工程概算理解正确的是（）。P150A.单项工程综合概算是编制单位工程概算的依据B.单位工程概算是单项工程综合概算的组成部分C.单位工程概算按工程性质分为基础建设概算和更新改造项目概算D.若干单项工程概算汇总后成为单位工程概算172、当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括（）。P150A.预备费B.工程建设其他费用C.设备、工器具购置费D.建设期贷款利息173、单位设备及安装工程概算包括（）。28

28A.一般土建工程概算B.给排水工程概算C.通风工程概算D.电气设备及安装工程概算E.热力设备及安装工程概算174、建筑单位工程概算常用的编制方法包括（）。P152A.预算单价法B.概算定额法C.造价指标法D.类似工程预算法E.概算指标法175、设备安装工程费概算的编制方法包括（）。P152A.预算单价法B.综合单价法C.设备价值百分比法D.扩大单价法E.综合吨位指标法176、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可采用（）。P152A.单位工程指标法B.概算指标法C.概算定额法D.类似工程概算法177、当设计深度不够，不能准确计算出工程量，但工程设计方案比较成熟且有类似指标可以利用时，概算编制可采用（）。P152A.概算指标法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.设备价值百分比法178、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积为4000m2。已知概算指标中的单位造价为825元/m2。其中一般土建工程造价为660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础,而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，带形毛石基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。P155A.265.57B.328.43C.330.00D.331.5729

29179、新建一幢教学大楼，建筑面积为3200m2。，则类似工程的建筑面积为2800m2，预算成本926800元；类似工程各种费用占预算成本的权重是：人工费8％、材料费61％、机械费10％、措施费6％、间接费9％、其他费6％；拟建工程地区与类似工程地区造价之间的差异系数为K1=1.03、K2=1.04、K3=0.98、K4=1.00、K5=0.96、K6=0.90；利税率10％，则该拟建工程的概算造价为（）元。P157A.1182816B.1236346C.1827261D.1972543180、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程（）安装工程概算，该法具有计算比较具体，精确性较高的优点。P158A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法181、设备安装工程费概算的编制方法中，常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算是（）。P158A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法182、对于投资方来说，施工图预算的主要作用包括（）。P162A.建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容B.投标时报价的参考依据C.拨付工程款及办理工程结算的依据D.确定工程标底的依据183、施工图预算作为建设工程建设程序中一个重要的技术经济文件，在工程建设实施过程中具有十分重要的作用，其施工图预算对施工企业的作用有（）。P163A.是控制造价及资金合理使用的依据B.是确定工程招标控制价的依据C.是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容D.是拨付工程款及办理工程结算的依据184、下列建设工程预算符合组合与分解层次关系的是（）。P164A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单项工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算185、用定额单价法编制施工图预算时，准备工作阶段工作内容主要包括（）。P16630

30A.收集编制施工图预算的编制依据B.熟悉施工图等基础资料C.列项并计算工程量D.收集人工、材料、机械当时当地实际价格E.了解施工组织设计和施工现场情况186、在用工料单价法编制施工图预算时，若分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般（）。P167A.量价均做调整B.应重新选择适合的分项工程预算单价C.量价均不做调整D.调量不调价187、施工招标文件部分内容应包括（）。P176A.合同条款及格式B.工程量清单C.技术标准和要求D.投标文件格式E.招标公告和投标邀请书188、施工招标文件的编制内容中，投标人须知不包括（）。175A.资金来源、落实情况、招标范围B.投标文件的各项要求C.招标控制价格的确定D.对投标人资格要求的规定189、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。P176A.7B.15C.30D.45190、编制工程量清单应依据（）等。P176A.施工现场情况、工程特点及常规施工方案B.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法C.招标文件及其补充通知、答疑纪要D.建设工程施工文件E.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料191、设标底招标的弊端在于（）。P183A.易发生泄露标底及暗箱操作的现象B.容易与市场造价水平脱节，不利于引导投标人理性竞争C.将标底作为衡量投标人报价的基准，导致投标人尽力地去迎合标底31

31D.容易出现围标串标现象，各投标人哄抬价格，给招标人带来投资失控的风险E.容易出现低价中标后偷工减料的不良后果192、采用招标控制价招标的优点是（）。P183A.投标人自主报价，预示中标后利润丰厚B.可有效控制投资，防止恶性哄抬报价带来的投资风险C.提高了透明度，避免了暗箱操作、寻租等违法活动的产生D.可使各投标人自主报价、公平竞争，符合市场规律E.既设置了控制上限又尽量地减少了业主依赖评标基准价的影响193、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于招标控制价的表述，符合规定的是（）。P183A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过±3％时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价194、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的（）计算。P186A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％195、有关投标报价时生产要素询价的表述，正确的是（）。P190A.在外地施工需要的机械设备，有时在当地租赁或采购可能更为有利B.劳务分包的询价一般价格低廉，但有时素质达不到要求C.询价人员应在施工方案确定前，发出材料询价单D.劳务市场招募零散劳动力的询价一般费用较高，但素质较可靠196、工程量清单计价下编制投标报价的原则包括（）等。P191A.投标价应由招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制B.报价计算方法要科学严谨、简明适用C.投标人的投标报价不得高于成本D.按招标人提供的工程量清单填报价格E.应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件197、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）。P192A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案198、在招标投标过程中，若出现招标文件中的分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投32

32标人应以（）为准。P193A.分部分项工程量清单的项目特征描述B.设计图纸C.实际工程量D.投标人自行计算199、投标人编制投标报价时应考虑合理的风险，以下各项中应由承包人承担的风险是（）。P193A.人工费发生变化B.自身技术水平和管理风险C.超过5%的材料、工程设备价格风险D.规费发生变化200、编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，错误的是（）。P193A.招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图样不符时，投标人应以清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价B.施工中施工图样或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按实际施工的项目特征重新确定综合单价C.综合单价应包括承包人承担的5％以内的材料价格风险，10％以内的工程设备、施工机具使用费风险D.为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时的判断依据201、有关措施项目清单与计价表的编制规定，表述正确的是（）。P196A.投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，自主确定措施项目费B.措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用D.措施项目清单中的安全文明施工费，不可作为竞争性费用E.可以计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单的方式编制202、应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的有（）。P196A.利润B.税金C.风险费D.财务费E.安全文明施工费203、针对总价措施项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。P196A.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”B.“计算基础”中除安全文明施工费之外的其他项目应为“定额人工费”C.按施工方案计算的措施费，可只填“金额”数值，不填“计算基础”和“费率”D.按施工方案计算的措施费，应在备注栏说明施工方案出处或计算方法E.措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制33

33204、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。P197A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10％-15％确定205、以下不属于投标文件内容的是（）。P201A.投标报价B.投标代理机构C.施工组织设计D.商务和技术偏差表206、根据招标投标相关文件规定，投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。P202A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正207、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的计算起点为（）。P202A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日208、在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）。P203A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充已提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收209、组成联合体投标的，中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目而言，联合体应向招标人承担责任的方式是（）。P203A.联合体各方承担连带责任B.指定一方承担责任C.联合体各方各自承担自己的责任D.由承包额最大的一方承担责任210、关于联合投标体的说法正确的是（）。P20334

34A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方必须指定牵头人，牵头人不得再以自己的单独投标C.联合体中的牵头人可以以自己的名义提交投标保证金D.联合体各方签订共同投标协议后，其成员也可以参加其他联合体在另一项目中的投标E.联合体中标后，由联合体各方分别与招标人签订合同211、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。P203A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同212、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列行为属于投标人串通投标报价的情形有（）。P203A.招标人向投标人泄露标底的B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.招标人预先内定中标人的213、下列行为中视为投标人串通投标的有（）。P203A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.投标人之间就采取的投标策略及报价进行沟通C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D.招标人预先内定中标人E.不同投标人的投标文件相互混装214、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下列现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（）。P204A.招标人直接或间接向某投标人透露标底B.招标人组织投标人踏勘项目现场并回答投标人的提问C.招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人D.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件215、清标的工作主要包括（）。P204A.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.分部分项工程项目清单综合单价的合理性分析D.不平衡报价分析E.初步评审标准分析216、关于初步评审的形式评审标准，下列说法正确的是（）。P205A.投标人与营业执照一致35

35B.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章C.投标文件格式符合要求D.可以设定两种情况的有效报价E.以上都不正确217、下列各项中属于初步评审标准中资格评审标准内容的是（）。P205A.投标人名称与营业执照一致B.报价唯一C.投标文件格式符合要求D.具备有效的安全生产许可证E.资质等级符合规定218、评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是（）。P205A.资质等级符合规定B.已标价工程量清单符合招标文件的有关要求C.联合体投标人已提交联合体协议书D.环境保护管理体系与措施符合有关标准219、下列情形属于评标委员会经初步评审后当否决其投标的是（）。P206A.投标联合体没有提交共同投标协议B.总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.投标文件中的大写金额与小写金额不一致E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应220、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4％。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是（）万元。P207A.4748B.4800C.5200D.5252221、某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为6500万元，其评标基准价为5800万元，则其投标报价的偏差率为（）。P208A.10.77％B.12.07％C.13.34％D.15.67％222、评标委员会完成评标后提交的评估报告包括的内容有（）。P208A.基本情况和数据表B.开标记录C.废标情况说明36

36D.评标标准E.承发包合同条款223、招标人应当收到评标报告后3日内公示中标候选人，公示期不得少于（）。P209A.2日B.3日C.5日D.7日224、《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。P209A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高225、关于中标人确定范围的表述不正确的是（）。P209A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人226、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。P210A.10％B.20％C.30％D.50％227、下列关于签约合同价和合同价格说法正确的是（）。P210A.对于以总价合同形式招标的项目，工程量清单中各种价格的总计即为签约合同价B.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整C.按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准D.签约合同价是指实际的应支付给承包人的最终工程价款E.招标投标方式签订的合同中，签约合同价应以中标时确定的金额为准228、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。P211A.15B.20C.25D.3037

37229、工程总承包投标报价分析应包括（）。P216A.成本分析B.费率分析C.标高金分析D.税金分析E.盈利能力分析230、在工程总承包投标报价分析中，工程总承包项目的标高金包括（）。P217A.管理费B.利润C.规费D.风险管理费E.其他费用231、下列关于工程总承包合同的评标方法，描述正确的是（）。P217A.综合评估法的初步评审标准包括形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准B.采用综合评估法时，若评分相等，以总工期短的优先C.综合评估法的详细评审分别从承包人建议书、资信业绩、承包人实施方案、投标报价等方面进行综合评定D.采用经评审的最低投标价法时，经评审的投标价相等，投标报价低的优先E.经评审的最低投标价法的详细评审，主要考虑的量化因素是工期提前232、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程的基准日为（）。P227A.发放施工招标文件前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.建设工程施工合同签订前的第28天D.建设工程开工前的第28天233、根据《建设施工合同示范文本》，工程变更的范围包括（）。P228A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间D.改变任何工作的质量和性质E.改变有关工程的施工顺序234、计算变更工程分部分项工程费时应采用的价格，若变更工作在工程量清单表中有同种工作内容单价，且工程量变化不足15％，则应（）。P228A.在原基础上制定合理新单价或价格B.按照与合同单价水平相一致的原则确定新价格C.采用不同于该工作内容的单价D.以该单价计算变更工程费用235、某项不实行招标的工程，施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标38

38价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的。已知该工程的报价值为5030万元，施工图预算为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。P228A.1.37％B.1.39％C.-1.37％D.-1.39％236、某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。P229A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整237、合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按（）的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。P229A.实际施工的项目特征B.设计图纸的项目特征C.招标工程量清单D.暂估价238、合同工程实施期间，如果出现招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照（）的规定调整合同价款。P229A.变更价款B.计价规范C.合同约定D.措施项目清单239、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。P229A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款240、某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有（）。P230A.工程量偏差在15％以内，采用已标价项目的综合单价B.工程量增加15％以上时，增加部分的综合单价应予调高C.工程量增加15％以上时，增加部分的综合单价应予调低39

39D.工程量减少15％以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高E.工程量减少15％以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低241、采用计日工计价的任何一项变更工作，实施过程中，每天提交以下资料和有关凭证报送监理人审批（）。P231A.工作名称、内容和数量B.投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时C.投入该工作的材料类别和数量D.进度款申请单E.投入该工作施工设备的型号、台数和耗用台班242、由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。P232A.采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数B.采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为现行价格指数C.采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中比较符合实际的一个作为现行价格指数D.由承、发包方协商后再定243、由于承包商的原因未在约定日期内竣工的，在对原约定竣工日期后续施工的工程，使用价格调整公式时（）。P232A.采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数B.采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为现行价格指数C.采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中比较符合实际的一个作为现行价格指数D.由承、发包方协商后再定244、广东某城市某土建工程，合同规定结算款为100万元，合同原始报价日期为2007年3月，工程于2008年2月建成交付使用。根据表2中所列工程人工费、材料费构成比例以及有关价格指数，计算需调整的价格差额是（）万元。P232项目人工费钢材水泥集料一级红砖砂木材不调值费用比例45%11%11%5%6%3%4%15%2007年3月指数100100.8102.093.6100.295.493.42008年2月指数110.198.0112.995.998.991.1117.9A.4.26B.5.38C.5.49D.6.42245、下列关于采用造价信息调整价格差额的表述，错误的是（）。P234A.采用造价信息调整价格主要适用于使用的材料品种少、用量大的公路水坝工程B.人工价格发生变化，发承包双方按发布的人工成本文件调整合同价款C.投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价上涨以基准单价为基础超过合同约定风险值以上部分据实调整D.承包人未经发包人核对即自行采购材料，再报发包人调整合同价款的，发包人不同意，不予调整40

40246、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。P235A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款247、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（）。P236A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.发包方现场的人员死亡D.工程所需的修复费用248、某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。P236A.30B.45C.60D.90249、发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入（）。P237A.投标文件B.竣工结算文件C.招标文件D.合同文件250、按索赔事件的目的和要求分类，有（）。P237A.工期索赔B.费用索赔索赔C.工程变更索赔D.工程终止索赔E.合同内索赔251、按照索赔事件的性质分类，索赔可分为（）。P237A.工程延期索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.费用索赔E.工程变更索赔41

41252、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是（）。P238A.承包人遇到不利物质条件B.发包人要求承包人提前竣工C.异常恶劣的气候条件D.法律变化引起的价格调整253、《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔工期、费用和利润条款有（）。P238A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备B.发包人提供基准资料错误导致承包人的返工或造成工程损失C.发包人要求承包人提前竣工D.发包人原因导致的工程缺陷和损失254、《标准施工招标文件》中合同条款规定的（）等，可以合理补偿承包人工期、费用和利润的内容。P238A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求C.发包人的原因造成工期延误D.发包人的原因导致工程缺陷和损失E.发包人的原因引起的暂停施工255、根据《标准施工招标文件》的合同条款规定，可以合理补偿承包人工期和费用的情形是（）。P238A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求C.承包人遇到不利物质条件D.发包人原因导致的工程缺陷和损失256、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是（）。P238A.承包人遇到不利物质条件B.发包人要求承包人提前竣工C.异常恶劣的气候条件D.法律变化引起的价格调整257、索赔的成立，应该具备的前提条件有（）。P239A.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任B.提交了完整的索赔资料C.与合同对照，事件已造成了承包人直接工期损失D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告E.与合同对照，事件已造成了工程项目成本的额外支出42

42258、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（）。P239A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用C.法定人工费增长费用D.非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费E.不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费259、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（）。P239A.非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用B.因政策调整导致材料价格上涨的费用C.因质量原因造成返工所增加的材料费D.因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用E.由业主原因造成的材料损耗费260、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（）。P240A.因机械故障停工维修而导致的窝工费B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E.由于完成额外工作增加的机械使用费261、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工和租赁设备窝工，其索赔费按（）计算。P240A.台班费B.台班折旧费和租金C.折算租金D.折管租金乘以规定的降效系数262、关于索赔费用的描述，下列说法中正确的是（）。P240A.保险费和保函手续费索赔都是因发包人原因导致工程延期产生的B.材料费索赔中不包括发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨C.管理费主要指公司管理费D.利息索赔时，合同中对利率没有约定的，可以按照中国人民银行发布的同期同类存款利率计算263、承包商可以向业主索赔利润的情况有（）。P241A.工程范围变更B.文件有缺陷C.分部工程延期施工D.文件技术性错误E.业主未能提供现场264、索赔费用的计算方法通常有（）。P241A.总费用法B.实际费用法43

43C.预算费用法D.修正的实际费用法E.修正的总费用法265、下列索赔费用的计算方法中，（）是按照各索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各个项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值。P241A.实际费用法B.总费用法C.修正系数法D.修正总费用法266、施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台,折旧费500元/台班，人工日工资单价100元/工日，误工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（）元。P241A.0B.500C.1000D.1500267、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。P242A.2B.5C.7D.8268、某工程基础施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2800m3增加到3500m3，原定工期是40天，合同规定工程量增减10％为承包商应承担的风险，则承包商可以提出的工期索赔值是（）天。P243A.4B.6C.8D.10269、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。P243A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿270、工程量的正确计量是发包人向承包人支付工程进度款的前提和依据，其工程计量的原则包括（）。P245A.对于符合合同文件要求的工程，因承包人原因造成返工不予计量44

44B.按合同文件中约定的方法进行计量C.按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算D.对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围的工程量，不予计量E.若发现工程量清单中出现工程变更引起工程量的增减变化应据实调整，正确计量271、下列关于单价合同计量的表述，正确的是（）。P246A.发包人收到承包人提交的已完工程量报告，应在14天内核实B.发包人认为需要进行现场计量核实，应在计量前2天通知承包人C.承包人收到发包人现场核实通知不参加，视为认可发包人的计量核实结果D.承包人对复核计量结果仍有异议的，发承包双方应再次进行计量核实272、除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（）。P246A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目的工程量273、在包工包料的工程原则上，预付款的预付比例应（）。P246A.不低于合同金额（扣除暂列金额）的5％B.不低于合同金额（扣除暂列金额）的15％C.不高于合同金额（扣除暂列金额）的20％D.不高于合同金额（扣除暂列金额）的30％274、作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。P247A.大于B.小于C.相当于D.为l0％275、某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3,合同单价240元/m3;乙子项估计工程量2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的起扣点为（）万元。P249A.212B.96C.116D.176276、下列关于预付款担保的说法中，正确的有（）。P247A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人45

45E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致277、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。P247A.50％B.60％C.70％D.80％278、承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另有约定外，进度款支付申请应包括（）等内容。P248A.本周期已完成计日工金额B.应增加和扣减的变更金额C.应扣减的质量保证金D.应增加的工程预付款E.本付款周期实际应支付的工程价款279、承包人提交的进度款支付申请，除合同另有规定外，一般不包括的有（）。P248A.累计已完成的工程价款B.本周期拟完成计日工金额C.应抵扣的工程预付款D.应扣减的质量保证金280、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是（）。P249A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人281、《建设工程工程量清单计价规范》和《建设项目工程结算编审规程》工程竣工结算编制的主要依据是（）。P249A.工程合同B.发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款C.建设工程设计文件D.建设工程工程量清单计价规范E.分部分项工程费双方未确认的现场签证工程量282、由于不可抗力解除合同的，承包人通常可以获得支付的金额包括（）。P251A.承包人施工机械设备的损坏B.解除日之前已完成工程但尚未支付的合同价款C.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害D.已实施或部分实施的措施项目应付价款E.承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用46

46283、关于最终结清付款，下列说正确的是（）。P252A.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款B.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任C.发包人未按期支付的，承包人可催告发包人在合理的期限内支付，但无权获得延迟支付的利息D.最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止E.承包人对发包人支付的最终结清款有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理284、关于合同价款纠纷的解决途径，下列表述中错误的是（）。P253A.监理或造价工程师暂定属于合同价款纠纷解决的调解途径B.若监理或造价工程师做出了暂定结果，在暂定结果不实质影响发承包双方当事人履约的前提下，发承包双方应实施该结果，直到其按照双方认可的争议解决办法被改变为止C.若工程造价管理机构做出了解释，除工程造价管理机构的上级管理部门做出了不同的认定，或在仲裁裁决或法院判决中不予采信的除外，该认定作为最终结果，对双方均有约束力D.若双方约定争议调解人做出了调解，除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程285、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。P256A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款286、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。P256A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息287、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人（），致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。P256A.未按约定支付工程价款的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的E.提供的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备不符合推荐性标准的288、发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是（）。P256A.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的47

47B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的289、甲建筑公司通过投标与乙钢铁公司签订了一份建设工程承包合同，合同中约定：由甲建筑公司承包乙钢铁公司厂房建设工程，工程款为1850万元人民币。但是，合同签订后不久，乙钢铁公司要求降低工程款，否则将另行找人承包。甲建筑公司害怕失去工程项目，就同意另签订了一份工程款为1650万元人民币的承包合同。后来双方发生争议，甲建筑公司起诉至人民法院要求乙钢铁公司支付工程款。则工程款的支付应按（）支付。P257A.1850万元人民币B.1650万元人民币C.双方另行协商的数额D.中立的评估机构的评估价290、关于工程欠款的利息计算，利息从应付工程款之日计付，当事人对付款事件没有约定或约定不明确的，下列时间视为应付款时间（）。P257A.建设工程已经实际交付，为交付之日B.建设项目没有交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.工程实际开工之日E.发包人没有按照规定支付工程款291、当工程造价咨询人接受委托进行工程造价司法鉴定时，就所需遵守的一般性规定表述不正确的是（）。P258A.工程造价鉴定机构中主办工程造价鉴定的人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师或类似执业资格B.鉴定机构认为不必要与当事人核对的纠纷项目，鉴定机构可直接出具鉴定意见或鉴定意见征询意见稿C.承办工程造价鉴定业务的鉴定机构必须是依法取得了工程造价咨询资质的企业D.对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”292、下列属于工程造价咨询人员出具的工程造价鉴定书内容的是（）。P259A.委托鉴定的内容B.鉴定结论C.鉴定的原因D.鉴定的依据E.鉴定的时间293、根据《总承包合同示范文本》的规定，下列情形属于设计变更的是（）。P260A.在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料外，新增加的施工障碍处理B.对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整C.发包人要求增加的附加试验、改变试验地点D.发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通过重新进行竣工试验48

48294、根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）。P261A.对区域内基准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程295、根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），以下情形中属于应对合同价款进行调整的有（）。P262A.合同变更B.法律变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内停水、停电等造成累计停工超过8小时E.发包人批准的变更估算的增减296、根据《总承包合同示范文本》的规定，一方收到另一方调整合同价格的通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见，则（）。P262A.视为已拒绝该项价格的调整B.需要提供进一步的资料C.视为已同意该项价格的调整D.需重新发出调整合同价格的通知297、根据GF-2011-0216《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》的规定，下列关于工程总承包中承包人索赔程序的说法中，正确的是（）。P263A.发包人应在确认索赔事件发生后30天内向承包人发出索赔通知B.承包人应在发出索赔通知后42天内向发包人提交索赔报告和索赔估算资料C.索赔事件持续影响时，承包人应按月发出索赔事件的延续影响情况的报告，并在该索赔事件延续影响结束后30天内，递交最终索赔报告和最终估算报告D.发包人在收到有关索赔资料后30天内，应与承包人协商或给予答复E.发包人在收到有关索赔资料后30天内，未采用任何行动的，视为其认可承包人的索赔298、关于工程总承包施工合同条件下的工程预付款，下列表述不正确的是（）。P263A.须提交预付款保函B.发包人收到承包人提交的预付款保函后10天内支付预付款C.预付款应在应付给承包人的款项中一次或多次扣除D.不及时支付预付款的，承包商还有权提前7天发出通知，终止合同299、FIDIC合同条件下，可以调整合同单价的原则包括（）。P268A.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于15％C.工程量的变更与该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同金额的0.01％D.工程量的变更与该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同金额的0.1％E.由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过0.1％49

49300、根据FIDIC施工合同条件的规定，预付款开始扣减的时点表述正确的是（）。P270A.期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10％时B.期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10％时C.期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10％时D.期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10％时301、根据FIDIC施工合同条件的约定，保留金的返还通常的时点是（）。P273A.竣工结算后B.颁发工程接收证书后C.最终结算后D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后E.履约保函失效后302、根据FIDIC合同条件，如果颁发的接收证书只是限于一个区段或部分工程，则该区段或部分工程的保留金的最后一次向承包商支付的时间是（）。P273A.该区段或部分工程接收证书签发后B.该区段或部分工程的缺陷通知期期满后C.整个工程接收证书签发后D.工程的最后一个缺陷通知期期满后303、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。P275A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件304、根据建设项目竣工验收的程序，全部工程竣工验收的主要阶段包括（）。P278A.验收准备B.初步验收C.单项工程验收D.预验收E.正式验收305、建设项目竣工决算的内容包括（）。P281A.投标报价书B.新增资产价值的确定C.竣工决算报告情况说明书50

50D.竣工财务决算报表E.工程造价对比分析306、建设项目竣工决算的核心内容是（）。P281A.竣工财务说明书和工程竣工图纸B.竣工财务说明书和竣工财务决算报表C.竣工财务决算报表和工程竣工造价对比分析D.竣工财务说明书和工程竣工造价对比分析307、用来反映大、中型建设项目全部资金来源和资金占用情况的竣工决算报表是（）。P283A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.建设项目竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产总表308、能反映建设项目建成后新增固定资产的报表和无形资产价值的报表是（）。P286A.建设项目竣工财务决算表B.建设项目概况表C.建设项目交付使用资产总表D.建设项目交付使用资产明细表309、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（）为对象的。P290A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.建设项目310、对新增固定资产价值的确定，说法正确的是（）。P290A.凡购置达到标准不需安装的设备，应在交付使用后计入新增固定资产价值B.托儿所在建成并交付使用后，不需要计算新增固定资产价值C.属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使用的同时一并计入D.运输设备的固定资产仅计算采购成本E.动力设备的固定资产的成本包括建筑工程成本和带分摊的待摊投资311、关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。P290A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额的比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计入分摊的“待摊投资”312、某建设项目及其主要生产车间的有关费用下表所示，则该车间新增固定资产价值为（）万元。P29151

51建筑工程费设备安装费需安装设备价值土地征用费建设项目竣工决算100045060050生产车间竣工决算250100280A.645.37B.830.00C.642.50D.792.70313、关于无形资产的计价，以下说法中正确的是（）。P292A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账314、某高层住宅工程结构设计合理使用年限60年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。P294A.基础工程的保修期限为60年B.房间和外墙面的防渗漏的保修期限为5年C.供热系统的保修期限为自2010年采暖期起，到2012年采暖期结束日止D.电气管线、给排水管道、装修工程的保修期限为1年E.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期315、下列选项中关于质量保证金及缺陷责任期的规定正确的是（）。P294A.缺陷责任期从竣工验收合格日起开始计算B.由于发包人原因，可在承包人提交竣工验收报告90天后自动进入缺陷责任期C.质量保证金的额度一般为结算价款的5%D.缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担经济责任E.保修期满后28天即可以申请质量保证金的返还316、关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是（）。P294A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任B.因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任C.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔317、下列关于缺陷责任期期内缺陷责任的承担说法正确的是（）。P294A.缺陷责任期内，由承包人造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用52

52B.缺陷责任期内，由承包人造成的缺陷，承包人维修并承担费用后，可以免除对工程的一般损失赔偿责任C.由他人原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，并获得相应费用D.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，发包人从保证金中扣除费用E.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，发包人不得从保证金中扣除费用53