钢结构包清工价格钢结构包清工合同范本

《钢结构包清工价格钢结构包清工合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、钢结构包清工价格钢结构包清工合同范本建设单位（以下称甲方）：施工单位（以下称乙方）：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程面积：约平方米，按实际面积为准。1.4工程内容：钢结构及维护部分的安装1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。（甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檄条、隅撑、拉条、套管、屋面

2、板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓）开工日期：年月号竣工日期：年月号总日历日期：实际施工个日历天质量要求：安装质量到达《钢结构匚程施工质量验收规范》GB50205-2001要求。合同价款：价款的计算按/平方米，约平方米，结算按实际面积为准。乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。第2条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位辂。甲方负责协调乙方与业主及监理

3、的关系。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。第3条乙方工作乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。第4条检查和返工在工程竣工前5天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等

4、问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。第5条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。第6条工程预付款、工程款支付及结算本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。工程款支付，工程款分四阶段支付(1)乙方进入工地支付生活费。(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70船(5)竣工验收后10天内支付余款全部

5、结算。第7条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第8条违约如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工

6、程款的5%作为违约金。第9条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第10条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和匚程破坏，双方另行协商处理。第11条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第12条合同份数本合同正本一式二份，双方各执一份。本合同副本一式四份，双方各执二份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签

7、字）：年一月—日年一月一日发包方（甲方）：承包方.（乙方）：根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况一、工程名称：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司河失厂区二、工程地点：江苏省泰兴市河失镇三、工程内容：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装四、承包方式：清工，包安全第二条工程承包范围一、承包范围：主钢结构系统、墙面系统、屋面系统、门窗工程、油漆、设计费、审图费等所需的技术人员和施工劳动力二、本工程钢结构建筑面积：1044平

8、方米（58米长，18米宽）第三条清包工费本工程定价方式为元/平方米；固定总价约为人民币：元，（大写）本合同双方当事人特别明确：制作安装费、设计费、搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用，且不因情况的变化而改变。承包方需开票。第