XX年一级建造师公共科目机电工程管理与实务

《XX年一级建造师公共科目机电工程管理与实务》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

目录2021年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考题及答案解析22021年一级建造师《建设工程经济》考题及答案解析392021年一级建造师《建设工程项目管理》考题692021年一级建造师《建设工程项目管理》答案952021年一级建造师《机电工程管理与实务》考题1062021年一级建造师《机电工程管理与实务》答案1172021年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考题及答案解析一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A．国务院主管部门B．最高人民法院C．国务院D．全国人大常委会【答案】C【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A．合法行为B．无权代理C．不正当竞争D．滥用代理权【答案】A 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B．由被代理人独自向第三人承担责任C．由第三人自己承担损失D．由代理人独自向第三人承担责任【答案】A【解析】P16倒数第4段。4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A．10B．20C．30D．50【答案】B【解析】P37“（三）抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A．相邻权B．地役权C．土地出租权D．建设用地使用权【答案】B 6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A．抵押权B．质权C．留置权D．所有权【答案】C7．在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A．侵权B．合同C．无因管理D．不当得利【答案】A8．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A．建设单位或工程监理单位B．施工项目技术负责人C．施工企业质量管理人员D．质量监督部门【答案】A【解析】P271倒数第2段。9．因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A．原企业的资质等级确定B．降低一级原企业的资质等级确定C．最低资质等级核定D．实际达到的资质条件核定【答案】D【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。10．2021年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A．赵先生2021年1月入职丁企业后，该企业在2021年11月才与之签订书面劳动合同B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作 C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2021年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】A【解析】P137案例上一段。11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时【答案】B【解析】本题是命题热点。P297“一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目【答案】D【解析】P96最上面“三、履约保证金”第三行。13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A、560B、1360C、800D、1120【答案】B【解析】P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。 14.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师【答案】C【解析】P229正中间“二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D、分包单位只对总承包单位承担责任【答案】C【解析】P101“四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）A、甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作C、甲应支付全部约定报酬D、甲不用赔偿乙的损失【答案】A【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。17.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）A、管制B、赔偿损失C、返还财产D、罚款 【答案】D【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承担责任C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【答案】D【解析】P160下面“（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。19.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）A、甲可向法院申请恢复原判决的执行B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C、由法院执行和解协议D、由法院依职权恢复原判决的执行【答案】A【解析】P323正中间“（三）执行和解”，考过4、5次了。20.某项工程2007年开工，2021年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2021年跳槽到其它公司。2021年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）A、应追究王某的刑事责任B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任D、应追究王某的劳动责任 【答案】无正确答案【解析】本题不严密，考核P276“四、构成犯罪的追究刑事责任”及P81“七、注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任”。《建设工程质量管理条例》72条规定：“违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业１年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，５年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。”本条款规定了注册执业人员违法执业的行政责任。本案中，王某的违法行为导致质量事故发生，应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“（二）用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度！这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。 【答案】A【解析】P184，BC考核（一）第2段，A考核（二）第2段，D考核（三）第1段。22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。A、对本单位的安全生产工作提出建议B、接受安全生产教育和培训C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D、拒绝违章指挥和强令冒险作业【答案】B【解析】P223，从业人员的义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。23、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A、提供虚假资质证明B、向评标委员会成员行贿C、因不可抗力提出不能履行合同D、与招标代理机构串通【答案】C【解析】P95“（一）中标人的确定范围”第2段第3行。24、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A、100B、200C、1000D、600【答案】D【解析】P52倒数第一段。25、关于建设工程分包的说法，正确的是（） A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包C、建设工程主体结构的施工可以分包D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人【答案】A【解析】P103倒数第6行。26、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【答案】B【解析】P75正中间“（二）执业岗位范围”第1段。27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】C【解析】P287倒数第一行起，命题热点。28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）A、安全生产法B、宪法 C、建筑法D、建设工程安全生产管理条例【答案】A【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A、费用和工期损失全部由承包商承担B、费用和工期损失全部由业主承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、费用由业主承担，工期不顺延【答案】A【解析】P120倒数第1行，本题与06年二级32题几乎完全一样。30、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()A、要约撤回B、要约撤消C、承诺撤回D、承诺撤消【答案】A【解析】P117第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。31.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为()万元.A、10B、30C、50D、20【答案】D 【解析】P38正中间“四、定金”的第2段最后一句。命题热点。32.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格【答案】B【解析】P87“（九）签订合同”第2段第4行。第一年考核阴阳合同，这是最简单的考法。今后会逐步深入。33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为3年C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年【答案】B【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A、3B、1C、2D、5【答案】A【解析】P290“三、建设工程环保竣工验收”第2段。35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（　　）之日算起Ａ、第一次付款期限届满　　　Ｂ、最后一次付款期限届满Ｃ、每次付款期限届满　　　　Ｄ、提交工程款支付申请【答案】B【解析】P315倒数第3段。 36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】D【解析】本题超纲，易引起巨大争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定（教材P36第4行）。”本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》（法释〔2000〕44号）30条：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”本题应选D。这是极重要的知识点，要怪也许不该怪命题人，教材作者写担保法，不应该不参考相应的担保法解释。37、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担D、施工人员受伤由建设单位承担【答案】C【解析】P135“四、违约责任的免除”第2段。有关不可抗力的具体风险负担原则，教材没有详细展开，38、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）A、企业未取得施工许可证擅自施工的 B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】B【解析】P79倒数第3段。39、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为【答案】C【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）A、现场施工人员B、分包单位C、建设单位D、总承包单位【答案】D【解析】P220倒数第3行，必考。 41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A．施工企业应同意建设单位自行采购B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D、施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】D【解析】P99“1Z302021建设工程承包制度”第4段。42．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B、挂靠的个人承担全部责任C、建筑施工企业承担全部责任D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任【答案】A【解析】P105“二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。43、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【答案】D 【解析】原题为2021年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。44、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的【答案】B【解析】P73倒数第一段。45、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D、设计深度由设计单位酌定【答案】B【解析】P283“五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法，利息予以没收C、返还垫资但不支付利息D、返还垫资并双倍支付利息【答案】C【解析】P124“4.工程垫资的处理”。 47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20B．30C、60D．45【答案】D【解析】P293“（二）工程竣工结算审查期限”。48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员【答案】A【解析】P220第2~3行。49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A、提起反诉B、提出和解C、提出管辖权异议D、部分变更诉讼请求【答案】C【解析】P309案例上一段。50、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．5B、15C、10D、30【答案】B【解析】P296“1Z307045竣工验收备案的规定”标题下第1行。 51.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业【答案】C【解析】P256“(一)”第1段，2021年刚刚考过的点。52.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）A派遣单位与用工单位B用工单位与劳动者C用工单位与当地人民政府D派遣单位与劳动者【答案】A【解析】P144“（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期A定额B标准C法定D合同【答案】D【解析】P252第一段。54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A1B2C4D3【答案】D【解析】P243“（六）应急预案的修订”第一行。55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A半年B二年C一年D三年【答案】C【解析】P224“二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。 56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A竣工验收B签订施工合同C进场开工D领取施工许可证【答案】D【解析】P280“六、依法办理工程质量监督手续”第一段。57.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C裁定驳回乙的上诉，维持原判决D裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】C【解析】超纲，原题为2021年司法考试卷三36题。教材中无明确表述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》（法发（92）22号）第148条：当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。58.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）A建设单位和设计单位共同所有B设计单位和甲设计师共同所有C建设单位和甲设计师共同所有D建设单位独自所有【答案】B【解析】详见07年一级第3题的解析。59.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）A延期每次不超过3个月B应当由施工企业提出申请C延期没有次数限制 D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效【答案】A【解析】P53倒数第2段。60．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A县级人民政府B省级人民政府C国务院D省级文物行政部门【答案】B【解析】P207“（三）在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包B专业分包C专业承包D劳务承包【答案】C【解析】P59正中间“（一）施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质；只有专业承包，没有专业分包；只有劳务分包，没有劳务承包。62.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理【答案】D63.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）A、鉴定申请应当在庭审结束前提出B、鉴定报告由造价主管部门出具 C、法院对鉴定请求不予支持D、鉴定期间计入审限【答案】C【解析】超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》（法释（2004）14号）第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出；B错，司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出；D错，鉴定期间不计入审限（超纲）。64.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行【答案】A【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的证据、财产保全”第一段。为2005年司法考试卷三第47题，原题为“中国甲公司与某国乙公司”，题目都抄错了，这里如果不是涉外仲裁，应选择C。民诉258条：“当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”65.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打通知了乙C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B【解析】AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。66.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标【答案】B【解析】P93~94.67.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.发出B.当事人收到C.申请撤销期限届满D.作出【答案】D【解析】P329“四、仲裁裁决”第一段最后一句。68.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）A、6个月B、1年C、2年D、3年【答案】C【解析】P330倒数第6行。69.关于投标有效期的说法，正确的是（）A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力 D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还【答案】B【解析】P90“（四）投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。70.安全生产许可证的有效期为（）年A、1B、2C、3D、5【答案】C【解析】P213倒数第5行。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）A、没有仲裁协议的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E、仲裁所依据的证据是伪造的【答案】ABDE【解析】P330正中间“一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。2021年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。注意，其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。C，只能申请不予执行而不得申请撤消。这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。72.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的工程转包或违法分包；C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的【答案】DE【解析】P108正中间“一、施工单位不良行为记录的认定标准”。A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。73.关于工程质量检测的说法，正确的有（）A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C：检测机构不得与建设单位有隶属关系D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【答案】ADE【解析】P272正中间“（二）工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。这个地方第一次考，应该考。74.工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务；A、建设单位B、造价咨询单位C、施工企业D、建筑材料、构配件供应单位E：设备供应单位【答案】CDE【解析】P284倒数第2段，必考。75. 严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）A、A区法院对该案有管辖权B、严某有权向B区法院起诉C、B区法院的移送管辖是错误的D、A、B区法院均无管辖权E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的【答案】ABCE【解析】P307~308。本题原题为2021年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。76.下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（）A、直接涉及国家主权的条文B、直接涉及人民生命财产安全的条文C、直接涉及人体健康的条文D、直接涉及环境保护的条文E、直接涉及公共利益的条文【答案】BCDE【解析】P263倒数第一段。77.下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（）A、安全技术措施审查B、安全设备合格审查C、专项施工方案审查D、施工招标审查E、安全生产事故隐患报告【答案】ACE【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务，有且仅有三项。要求全面把握。 78.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E、分包单位将承包的建设工程再分包的【答案】ACDE【解析】P104“四、转包和违法分包的界定”。79.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】ABCD【解析】考核《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。80.下列关于投标保证金说法，正确的有（）A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B、投标保证金是投标文件的有效组成部分C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定D、投标保证金应当在投标截止时间前送达 E、投标保证金的金额一般由双方约定【答案】ABCD【解析】P90最下面“（一）投标保证金的形式与金额”。81.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C．甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E．丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【答案】ABDE【解析】本题命题技术高超，体现了命题人出色的归纳能力。ABD考核P101“四、总分包的连带责任”。C错，考核法释（2004）14号文第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”，但也应强调，该条款已从新教材中删除，无答题依据。E貌似没有法律依据，其实正确，丙丁分包合同违法无效，应依照P129“(四)无效合同的法律后果”来处理：“无效合同，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”。82.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险为非强制保险B.被保险人为从事危险作业人员C.受益人可以不是被保险人D.保险费由分包单位支付E.保险期限由施工企业根据实际自行确定【答案】BC【解析】本题考核P236“1Z306034办理意外伤害保险的规定”标题下第2段。A错误，意外伤害险为法定强制保险；B正确。D错误，保险费由总承包单位承担；E错误，意外伤害险保险期限法定，为开工日至竣工验收合格。C超纲，但可以合理推断。83.关于租赁合同的说法，正确的有（） A.租赁必须转让所有权B.租赁期限超过20年的部分无效C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D.交付租赁物是租赁合同的成立要件E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁【答案】BC【解析】A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同；如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁；而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞，需要细心体会。84.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（）。A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D．未按招标文件要求提交投标保证金的E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【答案】ABDE【解析】P87第4段。85.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。A．生产（制造）许可证B.施工资质证书C．产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证【答案】AE 【解析】P257倒数第1段。86.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日B.实际竣工之日C．开工之日D.保修期届满之日E．合同约定竣工之日【答案】BE【解析】P125第5行。87.根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A．土地所有权B.农村集体宅基地土地使用权C.学校游泳馆产权D.荒地承包经营权E.被扣押的房屋【答案】ABE【解析】P37第2段。注意“（3）学校的教育设施不得抵押”，说明非教育设施可以抵押，这个点是司法考试常考的，但建造师是第一次考。88.施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【答案】ACE【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定”标题下第2段。89.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用 【答案】CDE【解析】本题考核环境保护设施的“三同时”制度。P181倒数第1段。90.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。A．2人死亡事故B.10人死亡事故C．3人死亡事故D.20人重伤事故E．1000万元经济损失事故【答案】CDE【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故；E表述不严谨，应为“直接经济损失”。91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷【答案】ABCE【解析】P295第一段。92.法人应当具备的条件有()A.依法成立B.有自己的场所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E.能够独立承担无限民事责任【答案】ACD【解析】P10“一、法人应当具备的条件”。 93.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】AD【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价；合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。94.下列行为中，构成无因管理的有()A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【答案】BC【解析】本题考核P23“三、无因管理”的基本概念。无因管理，指没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，为避免他人利益受到损失，自觉为他人管理事务或提供服务。A不应选，因存在委托。E属于不当得利。D争议极大，建议不选。D原题为2021年司法考试卷三55题，我们先分析原题：下列行为中，哪些构成无因管理：D.丁见门前马路下水道井盖被盗致路人跌伤，遂自购一井盖铺上。原题中司法部给出的D为正确选项，我们可以这样理解：这个人买井盖是为了防止路人掉下去，从这个角度来说属于公益，所以他不能找路人要钱。从这一点上来说不属于无因管理。但是买井盖防止路人掉下去这个事情从义务上来说应该属于市政，无论有没有一个人买井盖，市政都负有这样的义务。这个人替市政花了钱，理应要求市政支付必要费用。如果市政不给钱，相当于该市政花的钱他没花，从这个角度来说，市政不当得利了。 但本题中将购买井盖改为插树枝，情况就大不相同，我们都知道无因管理是债法规定的内容，叫做“无因管理之债”。而债要求存在特定的相对人，本案中，我们发现这个人并未发生管理费用和直接损失，也不存在其可以主张费用的债务人。所以应推定这属于公益行为，并不构成无因管理。95.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.【答案】ABCD【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。96.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】ABDE【解析】P297倒数第一段。97.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D.已经确定建筑施工企业 E.建设资金已经落实【答案】BCDE【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。98.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续【答案】ABCD【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。2021年一级建造师《建设工程经济》考题及答案解析一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息(P4)万元。A、12.00B、12.12C、12.55D、12.68解析：1、P=100万元2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03%3、每季度付息一次。(单利)一年四季。4、100*3.03%*4=12.12 故选B2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是(P12)A、甲B、乙C、丙D、丁解析：此题考核名义利率与有效利率的关系。甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小!看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。故选D3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是(P15)A、评价方法是否考虑主观因素B、评价指标是否能够量化C、评价方法是否考虑时间因素D、经济效果评价是否考虑融资的影响解析：经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。选C4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是(P20)A、内部内部收益率B、总投资收益率 C、资本积累率D、资金本净利润率解析：A、内部内部收益率与B、总投资收益率均为方案的盈利能力指标C项为发展能力指标。只有D、资金本净利润率为技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标。故选D5、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是(P23)A、静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果B、静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。C、若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。D、静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快。解析：1、静态投资回收期一般只作为辅助评价指标。2、若静态投资回收期若小于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。3、静态投资回收期越短，表明资本周转速度越快。故选A6、某技术方案的净现金流量见表1。若基准收益率大于等于0，则方案的净现值(P24)A、等于是900万元B、大于900万元，小于1400万元C、小于900万元D、等于1400万元表1某技术方案的净现金流量表解析：简单加一下累计净现金流量，即可看出，在不考虑时间价值的情况下，合计为900万元。但本题基准收益率大于等于0。故其方案的净现值一定小于900万元。故选C。 7、反映企业在一定会计期间经营成果的报表是(P122)A、利润表B、资产负债表C、现金流量表D、所有者权益变动表解析：反映企业在一定会计期间经营成果的报表是利润表。反映企业在一定日期状况的报表是资产负债表。选A。8、当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是()A、标准预算审查法B、对比审查法C、筛选审查法D、全面审查法解析：教材P218。当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是对比审查法。选B。9、在企业财务分析时，对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于()。A、差额分析法B、结构分析法C、因素分析法D、趋势分析法解析：教材P131，倒数第三段。趋势分析法又称水平分析法。是通过对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法。故选D10、实物量法和定额单价法在编制施工图预算的主要区别在于()不同。A、依据的定额 B、工程量的计算规则C、直接工程费计算过程D、确定利润的方法解析：教材P215第二段。二者的主要区别在人材机的费用计算及汇总方面有不同。选C。11、施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的(P140)筹资。A、商业信用B、融资租赁C、短期借款D、长期借款解析：施工企业从建设单位取得工程预付款，相当于货还没有交付，先取得一定的预付款项。属于商业信用筹资方式。故选A。12、在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或者指标是()。A、投资估算指标B、预算定额C、概算定额D、概算指标解析：教材P176。选A13、某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为()。A、丁B、甲C、乙 D、丙解析：题目要求很清楚，要求用折算费用法。见教材P80。公式：Zj=Cj+PjRc则：Z(甲)=16+60*10%=22Z(乙)=13+80*10%=21Z(丙)=10+100*10%=20Z(丁)=6+120*10%=18选A(丁)14、根据《建筑安装工程费用项目组成》((2003)206号)，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程()。A、措施费B、工程建设其他费C、研究试验费D、材料费解析：教材P166对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程的材料费中!研究试验费在P159。二者的区分是重要考点。故选D。15、资本金现金流量表是以技术方案资本金作为计算的基础，站在()的角度编制的。A、项目发起人B、债务人C、项目法人D、债权人解析：教材P43 资本金现金流量表是从技术方案投资者整体(即项目法人)角度出发的。故选C16、对会计核算的范围从空间上加以界定是通过()实现的。A、持续经营假设B、会计主体假设C、会计分期假设D、货币计量假设解析：教材P86第8行。会计主体又称会计实体，强调......这个组织实体从空间上界定了会计工作的具体核算范围。故选B。17、我国现行《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认，实行权责发生制的前提是()A、会计分期假设和收付实现B、会计分期假设和持续经营C、持续经营和公允价值核算D、历历史成本和公允价值核算解析：教材P87。权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的。选B。18、工程预付工程款的额度最高不得超过()A、合同金额(扣除暂列金额)的20%B、合同金额(扣除暂列金额)的30%C、合同金额(不扣除暂列金额)的20%D、合同金额(不扣除暂列金额)的30%解析：教材P241工程预付工程款的额度最高不得超过合同金额(扣除暂列金额)的30%。不低于10%。故选B。19、根据我国现行税法，计入建筑安装工程造价的城市维护建设税的纳税基数是()。 A、建筑安装工程直接费合计B、计入建筑安装工程总造价的营业税额C、建筑安装工程营业额D、建筑安装工程直接费与间接费合计解析：教材P172城市维护建设税的纳税基数是应纳营业税额。选B。20、某建设工程项目需从国外进口设备，应计入该设备运杂费的是()。A、设备安装前在工地仓库的保管费B、国外运费C、国外运输保险费D、按规定交纳的增值税解析：此题出的比较灵活。大部分考生都被“进口设备”给迷惑了。见教材P156。BCD三项都在进口设备原价中。只的A项的保管费是设备运杂费的组成部分。故选A。21、施工作业过程中，筑路机在工作区末端掉头消耗的时间应计入施工机械台班使用定额，其时间消耗的性质是()。A、不可避免的停工时间B、不可避免的中断工作时间C、不可避免的无负荷工作时间D、正常负荷下的工作时间解析：对于机械台班的必需消耗的工作时间里，包括有效工作时间、不可避免的无负荷工作时间和不可避免的中断工作时间。筑路机在工作区末端掉头消耗的时间应计入不可避免的无负荷工作时间。见教材P184，第四段。故选C。22、根据会计的有关规定，下列支出中，属于费用的是()。A、购置固定资产的支出B、向所有者分红支出 C、支付未按期纳税的滞纳金D、支付购置原材料的价款解析：支出共分四种：资本性支出、收益性支出、营业外支出、利润分配支出A、购置固定资产的支出：资本性支出B、向所有者分红支出：利润分配支出C、支付未按期纳税的滞纳金：营业外支出D、支付购置原材料的价款：收益性支出只有收益性支出才属于费用。教材P92倒数第8行。故选D。23、某工程采用工程量清单招标，评标时，发现甲投标人的分部分项工程量清单计价表中，有一项未填报综合单价与合价，则视为()。A、投标人漏项，招标人应要求甲投标人补充B、此分部分项工程在施工中不需要做C、此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中D、甲投标人的投标为废标解析：教材P283。未填报综合单价与合价，则视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。故选C。24、根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用一定的方法测出其工时消耗等资料，再对所获得的资料进行分析，制定出人工定额的方法是()。A、统计分析法B、比较类推法C、经验估计法D、技术测定法解析：教材P180，人工定额的四种制定方法。选D，技术测定法。25、设备的无形磨损是(P53)的结果。A、错误操作 B、技术进步C、自然力侵蚀D、超负荷使用解析：考查无形磨损的本质：技术进步的结果!选B项。26、某企业因排放的污水超出当地市政污水排放标准而缴纳罚款200万元，财务上该笔罚款应计入企业的(P92)。A、营业外支出B、销售费用C、管理费用D、营业费用解析：教材P113，营业外收入与营业外支出的项目。选A项。27、建设工程项目招标控制价的编制主体是()A.项目监理机构B.项目建设主管部门C.招标人或受其委托的工程造价咨询人D.工程所在地政府造价管理机构解析：建设工程项目招标控制价俗称拦标价。是由招标人提供的。应由招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。见教材P233。故选C28、下列建设工程项目相关费用中，属于工程建设其他费用的是()A、环境影响评价费B、建筑安装工程费C、设备及工器具购置费D、预备费解析：这个考点是每年必考内容。见教材P153表格。 建筑安装工程费和设备及工器具购置费属于第一部分工程费用。环境影响评价费属于第二部分工程建设其他费用。预备费属于第三部分。故选A29、采用ABC分析法进行存货管理，对A类存货应采用的管理方法是()A、按总额灵活掌握B、分类别一般控制C、凭经验确定进货量D、分品种重点管理解析：ABC分类法在以前是重点，第三版教材已经弱化了。但今年仍然出了题。见教材P151。A类存货分品种重点管理。C类存货凭经验确定进货量。B类介于二者之间。故选D30、某包工包料工程合同总金额为1000万元，工程预付款的比例为20%，主要材料、构件所占比重为50%，按起扣点基本计算公式，则工程累计完成至()万元时应开始扣回工程预付款。A、600B、200C、400D、800解析：按起扣点公式：T=p-M/N.T=1000-1000*20%/50%=600教材P242例题1Z103075-1。故选A。31、根据《建筑安装工程费用项目组成》206号，施工排水降水费应计入建筑安装工程(P169)。A、直接工程费 B、措施费C、规费D、间接费解析：措施费是指为工程的形成提供条件所需的费用包括以下11项费用:1、环境保护费;2、文明施工费：3、安全施工费;4、临时设施费：5、夜间施工费：6、材料二次搬运费;7、大型机械设备进出场费及安拆费;8、砼、钢筋砼、模板及支架费;9、脚手架费;10、已完工程保护费;11、施工排水、降水费选B项。32、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据()填报。A、投标人自主确定价格B、投标时当地的市场价格C、招标文件提供的价格D、政府主管部门公布的价格解析：见教材P238。招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据招标文件提供的价格填报。 故选C。33、某建设工程项目在建设初期估算的建筑安装工程费、设备及工器具购置费为5000万元，按照项目进度计划，建设期为2年，第1年投资2000万元，第2年投资3000万元，预计建设期内价格总水平上涨率为每年5%，则该项目的涨价预备费估算是(P163)万元。A、250.00B、307.50C、407.50D、512.50解析：此题考核涨价预备费的计算。特别注意涨价预备费计算的基数是建筑安装工程费、设备及工器具购置费之和。本题没有放陷阱，出题人还算仁慈。第一年涨价预备费：2000*[(1+5%)^1-1]=100第二年涨价预备费：3000*[(1+5%)^2-1]=307.5则该项目的涨价预备费估算是100+307.5=407.5万元。故选C。34、某技术方案在不同收益率i下的净现值为：i=7%时，FNPV=1200万元，i=8%时，FNPV=800万元：i=9%时，FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为(P25)。A、小于7%B、大于9%C、7%~8%D、8%~9%解析：本题考查项目方案的内部收益率的基本属性。对于常规方案，FNPV与i成反比。FNPV会随着i的增大，而由正值变向负值。而方案的内部收益率，就是使FNPV等于0时的i.故本题选B项。从题意可以得出，若使FNPV=0，则i一定要大于9%才可能。35、关于联合试运转费的说法，正确的是()。A、试运转收入大于费用支出的工程，不列此项费用 B、联合试运转费应包括设备安装时的调试和试车费用C、试运转费用大于费用收入的工程，不列此项费用D、试运转中因设备缺陷发生的处理费用应计入联合试运转费。解析：此题考查联合试运转费的本质属性。联合试运转费作为与未来企业生产经营有关的费用的项目，有其自身的特殊性。教材P161最下面一段。联合试运转费：指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的负荷或无负荷联合试运转所发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分;必要的工业炉烘炉费。不包括应由设备安装费用开支的单体试车费用。不发生试运转费的工程或者试运转收入和支出可相抵销的工程，不列此费用项目。费用内容包括：试运转所需的原料、燃料、油料和动力的消耗费用，机械使用费用，低值易耗品及其他物品的费用和施工单位参加化工试车人员的工资等以及专家指导开车费用等。试运转收入包括：试运转产品销售和其它收入。选A项。36、下列投资概算中，属于建筑单位工程概算的是()。A、机械设备及安装工程概算B、电气设备及安装工程概算C、工器具及生产家具购置费用概算D、通风空调工程概算解析：单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算包括土建工程概算，给排水、采暖工程概算，通风、空调工程概算，电气、照明工程概算，弱电工程概算，特殊构筑物工程概算等;设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工具、器具及生产家具购置费概算等。教材P195选D项。37、某分项工程施工采用方案A的成本为5万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为4.5万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为(P75)。 A、0.90B、0.10C、0.53D、1.11解析：价值工程中价值系数的计算公式Vi=Fi/Ci题目中设定在相同条件下，且采用其他方案的合理成本为4.5万元。故可假定其他方案为最优方案。Vi=1。则其功能成本为4.5万元故A方案的Vi=4.5/5.0=0.9。故选A。38、根据我国现行《企业会计准则》，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的交易，正确的会计处理方式是()。A、将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入B、将已经发生的劳务成本计入当期损益，并按相同金额结转劳务成本C、按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本D、按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，不确认提供劳务收入解析：企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。2.已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿的，应当按照能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转劳务成本。3.已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。教材P107故选C项。39、受承包人委托编制的竣工结算应有工程造价咨询机构(P283)签字、盖章。 A、经营业务人员B、技术总监C、法定代表人D、财务总监解析：承包人委托工程造价咨询单位编制报送的竣工结算书由承包人法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及工程造价咨询单位法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章和注册造价工程师签字并盖执业专用章。发包人委托工程造价咨询单位核对竣工结算书的，由发包人的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章;工程造价咨询单位的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其注册造价工程师签字并盖执业专用章;承包人的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其注册造价人员签字并盖执业专用章。此题选C项最合适。40、某企业在一个会计期间的营业收入为600万元，期初应收账款为70万元，期末应收账款为130万元，则该企业应收账款周转率为()。A、4.62B、8.57C、10.00D、6.00解析：应收账款周转率是企业资金产管理能力的一项指标。教材P135最下方。应收账款周转率=(营业收入)/(应收账款)=600/[(70+130)/2]=6.00故选D项。41.某企业有甲、乙、丙、丁四个现金持有方案，各方案的现金持有量依次是6000元.7000元.84000元.120000元。四个方案的机会成本均为现金持有量的10%，管理成本均为24000元，短缺成本依次是8100元，3000元，2500元和0元。若采用成本分析模式进行现金持有量决策，该企业应采用()方案。A.甲B.乙C.丙 D.丁解析：机会成本、管理成本和短缺成本三项成本之和最小为现金的最佳现金持有量。教材P148。第一段最后一句。详见例【1Z102081】。计算如下：显然本题应该选B。42.关于现金等价物特点的说法，正确的是()。A.持有的期限较长B.易于转换为现金，但是转换的金额不能确定C.价值变动风险较大D.流动性强解析：教材P127。作为现金等价物的短期投资必须同时满足以下四个条件：期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小。选D项43.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2021)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。A.设计文件图示尺寸的工程量净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量解析：教材P222。分部分项工程量清单，其工程数量是按照设计文件图示尺寸的工程量净值计算的。选A项“01”的含义是()。A.分项工程顺序码B.分部工程顺序码C.专业工程顺序码D.工程分类顺序码解析：分部分项工程量清单的项目编码分五级十二位。第一级为工程分类顺序码：建筑工程为01，装饰装修工程为02。见教材P220最下面一行!故选D项。 45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2021)，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是()。A.二次搬运费B.安全文明施工费C.夜间施工费D.总承包服务费解析：采用工程量清单招标的工程，其措施费计价中，安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门和规定计价，不得作为竞争性费用。见教材P231。故选B项。46．某施工企业从银行取得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%，期限2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为25%，则在财务上这笔借款的资金成本率为（P138）。A．5.25%B．7.00%C．5.28%D．7.04%解析：参考P139例题，资金成本率=500*7%*（1-25%）/500（1-0.5%）=5.276%故选C项。47．某技术方案年设计生产能力为20万吨，年固定成本2200万元，产品销售单价为1200元/吨，每吨产品的可变成本为800元，每吨产品应纳营业税金及附加为180元，则该产品不亏不盈的年产销量是（P36）万吨。A．10.00B．3.55C．5.50D．20.00解析：本题考查不确定性分析的盈亏平衡分析知识。2200/[1200-800-180]=10注意题目中给的20万吨用不上。选A项。 48．根据我国现行《企业会计准则》，应计入经营活动产生的现金流量是（P127）。A．取得投资收益收到的现金B．偿还债务支付的现金C．吸收投资收到的现金D．收到的税费返还解析：A项为投资活动产生的现金流量。BC项为筹资活动产生的现金流量。D项为经营活动产生的现金流量。故选D项。49、某施工企业购买一台新型挖土机械，价格为50万元，预计使用寿命为2000台班，预计净残值为购买价格的3%，若按工作量法折旧，该机械每工作台班折旧费应为（）元。A．242.50B．237.50C．250.00D．257.70解析：按工作量法折旧。500000（1-3%）/2000=242.50教材P95。选A项。50、单因素敏感分析过程包括：1确定敏感因素；2确定分析指标3选择需要分析的不确定性因素4分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况，正确的排列顺序是（）。A、3241B、1234C、2431D、2341解析：单因素敏感分析过程：1、确定分析指标2、选择需要分析的不确定性因素3、分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况4、确定敏感因素教材P38选D项。 51、某设备年度费用曲线见图1所示，依据图1判断，该设备的经济寿命为（）年。A、n1B、n2C、n3D、n4解析：教材P57。取年平均使用成本最低点。选B项。52、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2021），分部分项工程量清单中，确定综合单价的依据是（）。A、计量单位B、项目特征C、项目编码D、项目名称解析：教材P221选择B项。53、某承包公司与业主签订了一份修筑公路的合同，公路总长度为15公里，总造价45亿元，第1年完成了4公里，第2年完成了8公里，则第2年合同完工进度是（）。A、80%B、20%C、26.67%D、53.33%解析：教材P110，完工百分比法。详见【例1Z102032-2】。只改了数字，相当于原题。此处应该是累计完工进度。即（4+8）/12=80%。本题选A。54、将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间的租金计算方法是（）A、附加率法B、消耗率法 C、低劣化值法D、年金法解析：教材P63最下面一行！年金法是将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间的租金计算方法。故选D项。55．为完成工程所发生的、不易直接归属于工程成本核算对象而应分配计入有关工程成本核算对象的支出，称为(P98)。A．期间费用B．营业外支出C．管理费用D．间接费用解析：期间费用(P92)，营业外支出(P92)，管理费用(P92，属期间费用之一)56．国际工程投标报价程序中，为了便于准确计算投标报价，并为今后在施工中测量每项工程量提供依据，投标人应当进行的工作是(P288)。A．分包工程询价B．出席标前会议C．对工程项目业主进行调查D．工程量复核57．某企业固定资产评估增值2000万元，该增值部分应计入企业的(P88)。A．资本公积B．实收资本C．盈余公积D．未分配利润58．某非生产性建设工程项目只有一个单项工程，则该单项工程综合概算包括建筑单位工程概算、设备及安装单位工程概算以及(P196，P203)概算。A．电气照明工程 B．工程建设其他费用C．生产家具购置费用D．给排水及采暖工程59．定额单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量：②套用定额单价，计算直接工程费：③按计价程序计取其他费用，并汇总造价：④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是(P212)。A．④⑤②①③B．④⑤①②③C．⑤②①③④D．⑤①②④③60．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2003)206号)，建筑安装工程造价由(P164)组成。A．直接费、间接费、计划利润、规费和税金B．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费C．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金D．直接费、间接费、利润、税金二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合答案，至少有1个错项）61、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有（P236~P238）。A.投标报价应以投标人的企业定额为依据B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本C.投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准D.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑E.投标人可以根据项目的复杂程度调整招标人清单中的暂列金额的大小解析：B项错在低于成本。E项错误更改暂列金额的大小。故选ACD项。 62、编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、违背劳动纪律损失时间D、准备与结束工作时间E、不可避免的中断时间解析：教材P178图1Z103032选ABDE63、某建筑安装工程以直接费为计算基础计算工程造价，其中直接工程费为500万元，措施费率为5%，间接费率为8%，利润率为4%。则关于该建筑安装工程造价的说法，正确的有（）。A、该工程间接费为40.00万元B、该工程措施费为25.00万元C、该工程利润为22.68万元D、该工程利润的计算基数为540.00万元E、该工程直接费为525.00万元解析：教材P172，表格计算。直接工程费：500万措施费：500*5%=25万直接费小计：500+25=525万间接费：525*8%=42万利润：（直+间）*4%=（525+42）*4%=22.68选BCE项。64、关于设备技术寿命的说法，正确的有（）。A.设备的技术寿命是指设备年平均维修费用最低的使用年限 B.设备的技术寿命一般长于设备的自然寿命C.设备的技术寿命受产品质量和精度要求的影响D.设备的技术寿命主要是由设备的有形磨损决定的E.一般情况下，科学技术进步越快，设备的技术寿命越短解析：教材P56A项指的是设备的经济寿命。B项设备的技术寿命一般短于设备的自然寿命D项设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损决定的。故选CE65、关于传统计价模式下施工图预算的作用的说法，正确的有（）。A.施工图预算是施工单位确定投标报价的依据B.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据C.施工图预算是报审项目投资额的依据D.施工图预算是监督检查执行定额标准的依据E.施工图预算是控制施工成本的依据解析：教材P210，施工图预算对建设单位、施工单位、其他单位的作用。选项C错误，应该是设计概算。选ABDE66、根据《建筑安装工程费用项目组成》（206号），规费包括（）。A、医疗保险费B、职工福利费C、劳动保护费D、养老保险费E、财产保险费解析：教材P169规费：规费的内容1、工程排污费2、工程定额测定费3、社会保障费 社会保障费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费。4、住房公积金5、危险作业意外伤害保险选AD项67、对于承租人来说，经营性租赁设备与购买设备相比的优越性体现在（）。A.在资金短缺时可用较少资金获得急需的设备B.可获得良好的技术服务C.可减少投资风险D.在租赁期间可以将设备用于抵押贷款E.租金可以在税前扣除，能享受税费上的优惠解析：教材P60。对于承租人来说，经营性租赁设备与购买设备相比的优越性体现在：1、在资金短缺时可用较少资金获得急需的设备2、可获得良好的技术服务3、可保持资金的流动状态4、可减少投资风险5、租金可以在税前扣除，能享受税费上的优惠故选择ABCE项。68、关于短期负债筹资特点的说法，正确的有（）。A.筹资速度较快B.筹资弹性好C.筹资成本较低D.利率波动很小 E.筹资风险低解析：教材P139。短期负债筹资特点：1、筹资速度较快2、筹资弹性好3、筹资成本较低4、筹资风险高选择ABC项。69.关于施工定额作用的说法，正确的有（）。A.施工定额是企业编制施工组织设计的依据B.施工定额是计算工人计件工资的基础C.施工定额是编制施工预算的基础D.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具E.施工定额是编制竣工结算的依据解析：教材P185。施工定额作用。选择ABCD项。70、国际工程投标报价时，企业根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价可以适当高一些的工程有（）。A.施工条件差的工程B.工期要求特别急的工程C.支付条件不理想的工程D.竞争对手很少的工程E.技术含量不高且一般公司都可以做的工程解析：教材P298。选择ABCD项。报价可以适当高一些的工程：1、施工条件差的工程2、工期要求特别急的工程 3、支付条件不理想的工程4、竞争对手很少的工程5、特殊的工程6、专业要求高的技术密集型工程71、关于概算定额的说法，正确的有（）。A.概算定额是人工、材料、机械台班消耗量的数量标准B.概算定额和预算定额的项目划分相同C.概算定额是在概算指标的基础上综合而成的D.概算定额是在初步设计阶段确定投资额的依据E.概算定额水平的确定应与预算定额的水平基本一致解析：教材P191。概算定额是在预算定额的基础上综合而成的，适当再一次扩大、综合、简化。BC项错误。故选择ADE项。72．某建设工程项目购置的进口设备采用装运港船上交货价，属于买方责任的有()。A．负责租船、支付运费，并将船期、船名通知卖方B．按照合同约定在规定的期限内将货物装上船只C．办理在目的港的进口和收货手续D．接受卖方提供的装运单据并按合同约定支付货款E．承担货物装船前的一切费用和风险解析：教材P155。选择ACD项。73．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2021)，关于全额政府投资项目招标控制价的说法，正确的有()。A．招标控制价可以在公布后上调或下浮B．招标控制价是对招标工程限定的最高限价C．招标控制价的作用与标底完全相同 D．招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核E．投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝解析：教材P232。选择BDE项。74．下列款项中，应作为企业广义上的收入的有()。A．企业销售货物的价款B．货物运杂费C．企业对外投资的收益D．增值税E．政府对企业的补贴解析：教材P105。选择ACE项。75．国际工程投标报价的组成中，应计入现场管理费的有()。A．贷款利息B．现场办公费C．保险费D．保函手续费E．固定资产使用费解析：教材P289。选择BE项。76．投资者自行测定技术方案的最低可接受财务收益率时，应考虑的因素有()。A．自身的发展战略和经营策略B．资金成本C．技术方案的特点和风险D．沉没成本E．机会成本 解析：教材P26。选择ABCE项。77．技术方案偿债能力评价指标有()。A．财务内部收益率B．生产能力利用率C．资产负债率D．借款偿还期E．流动比率解析：教材P19/29。选择CDE项。78．关于现金流量图绘制的说法，正确的有()。A．横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续B．垂直箭线代表不同时点的现金流量情况C．对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出D．箭线长短应能体现现金流量数值的差异E．箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点解析：教材P5。选择ABDE项。79．公司进行利润分配时，应在提取任意公积金前分配的有()。A．向投资者分配利润B．向股东分配股利C．弥补公司以前年度亏损D．提取法定公积金E．桴取留作以后年度分配的利润解析：教材P115。选择CD项。80．关于资产负债表作用的说法，正确的有()。A．能够反映构成净利润的各种要素 B．能够反映企业在一定会计期问现金和现金等价物流入和流出的情况C．能够反映企业在某一特定日期所拥有的各种资源总量及其分布情况D．能够反映企业的偿债能力E．能够反映企业在某一特定日期企业所有者权益的构成情况解析：教材P125。选择CDE项。2021年一级建造师《建设工程项目管理》考题一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建设工程管理的核心任务是()。A.目标控制B.提高建设项目生命周期价值C.实现业主的建设目标和为工程的建设增值D.为工程的建设和使用增值2.作为工程项目建设的参与方之一，供货方的项目管理工作主要是在()进行。A.设计阶段B.施工阶段C.保修阶段D.动用前准备阶段3.按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，()应对分包工程的工期目标和质量目标负责。A.业主方B.监理方C.施工总承包方D.劳务分包方 4.下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是()。A.项目结构图B.工作任务分工表C.合同结构图D.工作流程图5.关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是()。A.业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理B.首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解C.首先要定义主管部门的工作任务D.同一类别的项目可以集中编制通用的分工表6.建设工程项目实施阶段策划的主要任务是()。A.定义项目开发或减少的任务B.确定如何组织该项目的开发或建设C.确定建设项目的进度目标D.编制项目投资总体规划7.在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用()描述的方式。A.项目构造B.项目功能C.项目结构D.项目价值8.我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是()。A.设计竞赛B.设计招标C.直接委托 D.设计竞赛与设计招标结合9.下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是()。A.物体存放不当B.个人防护用品缺失C.未正确使用个人防护用品D.对易燃易爆等危险品处理不当10.下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是()。A.做好施工现场的质量检查记录B.审核复查各种施工详图C.复核测量控制点D.按规定维修和校验计量器具11.建设项目设计方进度控制的任务是依据()对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。A.设计任务委托合同B.可行性研究报告C.设计大纲D.设计总进度纲要12.第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是()。A.设置安全监控系统B.改善作业环境C.制订应急救援体系D.加强员工的安全意识培训和教育13.施工现场应急处置方案的内容主要是()。A.应急工作原则 B.信息发布C.应急组织与职责D.应急预案体系14.关于施工过程的作业质量控制的说法，正确的是()。A.工序施工效果的控制属于事前质量控制B.在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量自控主体C.工序质量控制包括作业者的自我控制和作业者外部的检查、监督D.工序施工质量控制主要包括工序施工效果控制和纠正质量偏差15.采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据()计算确定的。A.发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价C.发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价D.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价16.施工成本控制的各工作步骤中，最核心的工作是()。A.分析B.预测C.比较D.纠偏17.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析;②编制各层进度计划;③进度计划系统的结构分析;④项目的工作编码。其正确的工作顺序是()。A.①→③→②→④B.③→②→①→④C.①→③→④→②D.④→①→③→② 18.根据《质量管理体系基础与术语》(GB/T19000-2021/ISO9000：2005)，建设工程质量控制的定义是()。A.参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度B.对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查C.工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动D.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动19.在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应()。A.向建设主管部门报告B.向工程师发出书面索赔意向通知C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告20.下列影响施工质量的生产要素中，只能通过采取预测预防的控制方法以消除其对施工质量不利影响的是()。A.施工人员B.环境因素C.材料设备D.施工机械21.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()目前书面通知。A.7B.14C.21D.1522.施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。 A.施工企业决策者B.施工企业法定代表人C.建设单位项目管理者D.施工企业法定代表人的代表23.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是()。A.确定各类进度计划的审批程序B.优选工程项目设计、施工方案C.选择合理的合同结构D.选择工程承发包模式24.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市[2007]9号)，不良行为记录信息公布期限一般为()。A.1年至3年B.3个月至3年C.6个月至3年D.3年以上25.根据下表逻辑关系控制的双代号网络图，图中存在的作图错误是()。A.节点编号不对B.逻辑关系不对C.有多个起点节点D.有多个终点节点26.单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当()。A.将该工作与最后一项工作联系起来B.增大该工作的时间间隔 C.调整其紧前工作的持续时间D.在该工作与起点节点之间添加虚箭线27.在空气压缩机的进出风管适当位置安装消声器的做法，属于施工噪声控制技术中的()。A.声源控制B.减震降噪控制C.传播途径控制D.接收者控制28.单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行质量检查评定，在具备竣工验收条件后，向()提交工程验收报告。A.监理单位B.建设单位C.勘察、设计单位D.政府建设工程质量监督部门29.某砖混结构住宅楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放线错误，导致山墙上窗户的位置偏离30Cm，正确的处理方法是()。A.加固处理B.修补处理C.不做处理D.返工处理30.关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是()。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位的项目经理是施工企业第一负责人C.业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理D.分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任 31.已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天，工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天。工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为()天。A.0B.5C.9D.732.在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、()以及验收所带来的法律后果作说明。A.时间、地点B.时间、程序C.人员、责任D.质量、进度33.某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。该投标人所采用的风险对策是()。A.风险减轻B.风险自留C.风险规避D.风险转移34.“通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准”，这是()在施工阶段的质量控制目标。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位 35.应用S形曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示施工()。A.成本累计偏差B.进度累计偏差C.进度局部偏差D.成本局部偏差36.施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定()。A.预算成本B.计划成本C.实际成本D.目标成本37.关于建设工程项目总承包单位工作内容的说法，正确的是()。A.负责办理项目的审查、核准或手续，取得项目用地的使用权B.完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件C.按照合同约定，完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验D.项目总承包单位可自主确定设计人员和设计分包者38.建设工程项目质量控制体系运行的核心机制是()。A.约束机制B.反馈机制C.动力机制D.持续改进机制39.建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的()。A.保证担保B.抵押担保 C.留置担保D.定金担保40.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是()。A.投标担保B.履约担保C.支付担保D.预付款担保41.已知某施工项目的计划数据资料如下表所示，则第3周的施工成本计划值是()万元。A.30B.90C.60D.7542.关于施工成本及其管理的说法，正确的是()。A.施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出B.施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径C.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本D.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案43.关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是()。A.参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练 D.生产经营单位应每半年组织一次现场处理方案演练44.在国际上，项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务，其工作性质属于()服务。A.工程顾问B.工程采购C.工程监督D.工程技术45.施工合同交底是指()。A.发包人向承包人进行合同交底B.监理工程师向承包人进行合同交底C.承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底D.施工项目经理向施工现场操作人员进行交底46.建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()，以克服由于设计和施工不协调而影响建设进度等的弊病。A.组织集成化B.组织扁平化C.组织柔性化D.组织标准化47.关于施工质量计划的说法，正确的是()。A.施工质量计划是以施工项目为对象，由业主编制的质量计划B.施工质量计划一经审核批准后不得修改C.施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划不需要审核D.施工质量计划中包括施工技术方案48.运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是()。 A.收集工程进度实际值B.进行进度目标的调整C.进行工程进度的计划值和实际值的比较D.进行项目目标分解，确定目标控制的计划值49.某工程竣工验收阶段，承包人于6月1日向工程师递交了竣工验收报告;发包人于6月15日组织生产设备启动试车检验;6月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格;工程师于6月20日签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为()。A.6月1日B.6月15日C.6月18日D.6月20日50.在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应()。A.由发包人承担费用，工期给予顺延B.由承包人承担费用，工期给予顺延C.由承包人承担费用，工期不给予顺延D.由发包人承担费用，工期不给予顺延51.关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是()。A.业主应按支付条件支付DAB报酬的70%B.DAB提出的裁决具有终局性C.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致D.DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家52.在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差但没有超过总时差，则()。 A.该项工作的延误会影响工程总工期B.该项工作会变成关键工作C.该项工作使其紧后工作不能按最早时间开始D.该项工作对后续工作及工程总工期无影响53.建设工程合同的订立程序中，属于要约的是()。A.招标人通过媒体发布招标公告B.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件C.向符合条件的投标人发出招标文件D.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书54.某分部工程计划工程量5000m3，计划成本380元/m3，实际完成工程量为4500m3，实际成本400元/m3。用赢得值法分析该分部工程的施工成本偏差为()元。A.-100000B.-190000C.-200000D.-9000055.某企业在通过质量体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了撤销认证的决定。关于该企业重新申请认证的说法，正确的是()。A.一年后方可重新提出认证申请B.不能再重新提出认证申请C.半年后方可重新提出认证申请D.三个月后方可重新提出认证申请56.工程建设监理规划编制完成后，必须经()审核批准。A.监理单位技术负责人B.业主 C.总监理工程师D.专业监理工程师57.关于职业健康与安全管理体系内部审核的说法，正确的是()。A.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制B.内部审核是按照上级要求对体系进行的检查和评价C.内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价D.内部审核是管理体系接受外部监督的一种机制58.关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是()。A.建筑施工企业应当按相关规定办理用工手续，不得使用零散工B.建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理、作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报C.劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查D.建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同59.对于建设工程项目管理者而言，一般情形下属于不可控因素的是()。A.人的因素B.社会因素C.管理因素D.技术因素60.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)，建筑工程质量验收逐级划分为()。A.分部工程、分项工程和检验批B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批D.单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批 61.工程施工投标过程中，施工方案由投标人的()主持制订。A.拟派项目经理B.分管投标的副总经理C.技术负责人D.分管生产的副总经理62.某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分析各因素对成本的影响程度，可得到的正确结论是()。A.由于产量增加50m3，成本增加21300元B.实际成本与目标成本的差额为56320元C.由于单价提高40元，成本增加35020元D.由于损耗下降2%，成本减少9600元63.关于因果分析图的说法，正确的是()。A.通常采用QC小组活动的方式进行B.一张因果分析图可以分析多个质量问题C.具有直观、主次分明的特点D.可以了解质量数据的分布特征64.某施工现场道路上出现了一个坑，项目经理部不仅设置了防护栏及警示牌，还设置了照明灯及夜间警示红灯，这体现了安全事故隐患治理的()原则。A.预防与减灾并重治理B.单项隐患综合治理C.冗余安全度治理D.动态治理65.关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是()。A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量 B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的66.关于项目进度控制的说法，正确的是()。A.进度控制必须要保证工程质量和成本B.进度目标的分析和论证是进度控制的首要工作C.项目进度控制的依据是实施性进度计划D.进度计划软件是基于横道图原理开发的67.下列导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的是()。A.材料检验不严B.施工工艺错误C.盲目追求利润，偷工减料D.操作者选用不合适施工方法68.某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制订一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的()。A.成本加固定费用合同B.成本加奖金合同C.成本加固定比例费用合同D.最大成本加费用合同69.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，项目管理实施规划应由()组织编制。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业技术负责人 D.企业生产负责人70.建设工程项目进度计划系统分为总进度计划、子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同()编制的。A.功能B.周期C.深度D.编制主体二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)71.某建筑材料采购合同中，约定由采购方于2011年6月30日到指定地点提取约定数量的货物，7月10日支付货款总额;6月25日采购方接到了提前提货通知，采购方派车于6月28日接收货物;发现供货方交货数量大于约定数量。那么采购方可采取的正确行为有()。P264A、应在7月8日支付货款总额B、仍可在7月10日交付货款总额C、只提取约定数量的货物D、支付6月25日~28日未及时提货的保管费用E、对多交货部分代为保管，但保管费应由供货方承担72.单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计均应包括的内容有()。P54A、工程概况B、施工方案的选择C、施工方法和施工机械的选择D、主要技术经济指标 E、施工特点分析73.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同，则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有()。P269A、丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令B、丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责C、丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理，监督和检查D、丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系E、丙公司应按时提交报表、有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收74.关于项目管理组织结构模式说法正确的有()。P24A、矩阵组织适用于大型组织系统B、矩阵组织系统中有横向和纵向两个指令源C、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源D、大型线性组织系统中的指令路径太长E、线性组织结构中可以跨部门下达指令75.根据《建设工程项目管理规范》项目经理应具有权限包括()。P62A、主持项目经理部工作B、代表本企业与业主签订承包合同C、制定项目经理部内部计酬办法D、参与选择物资供应单位E、负责组建项目经理部76.关于双代号工程网络计划说法正确的有()。P116/P127 A、总时差最小的工作为关键工作B、网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差和总时差相等C、关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在D、每项工作的自由时差为零，其总时差必为零E、除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值77.为顺利地实施建设工程项目的进度控制，项目管理者应当强化()的管理理念。P143A、与供方互利B、系统方法C、动态控制D、多方案比选E、以顾客为关注焦点78.工程项目分部工程质量验收合格的基本条件是()。P178A、所含分项工程验收合格B、质量控制资料完整C、观感质量验收应符合要求D、主控项目质量检验合格E、涉及安全和使用功能的分部工程检验结果符合规定79.关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有()。P290A、对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主B、分包工程在分包单位自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收C、总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调各分包单位之间的关系D、分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可 E、总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题80.下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有()。P81A、进行技术经济分析，确定最佳施工方案B、编制施工成本控制工作计划C、对成本目标进行风险分析，并制定防范性对策D、确定合理详细的工程流程E、做好资金使用计划，严格控制各项开支81.根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合()的，有权要求建筑施工企业改正。P74A、工程设计要求B、合同约定C、监理规划D、施工技术标准E、监理实施细则82.根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包方项目管理的主要内容有()。P15A、编写和报批项目建议书、可行性研究报告B、任命项目经理，组建项目部C、确定和落实项目建设的资金D、实施设计管理E、编制项目计划83.关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有()。P95A、横道图法是最常用的一种方法 B、横道图法形象，直观C、曲线法能够直接用于定量分析D、表格法反映信息量大E、表格法具有灵活，适用性强的特点84.关于建设工程现场文明施工管理的说法，正确的有()。P239A、施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度B、沿工地四周设立围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于1.8mC、施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织的排入下水道和排水河道D、项目经理是施工现场文明施工的第一责任人E、现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员85.关于项目信息管理手册及内容的说法，正确的有()。P321A、信息管理部门负责编制信息管理手册B、信息管理手册应包含工程档案管理制度C、信息管理的任务分工表是信息管理手册的主要内容D、信息管理手册应随项目进展而做必要的修改和补充E、应编制项目参与各方通用的信息管理手册86.编制施工成本计划的主要依据有()。P84A、施工图预算B、施工预算C、签订的工程合同D、资源市场价格E、分包合同 87.根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有()。P289A、承包方B、业主方C、设计方D、供货商E、质检站88.关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有()。P44A、项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平B、开工日期不可能太早，建设周期会较长C、不利于投资控制D、与平行发包模式相比，组织协调工作量大E、业主选择承包方范围小89.下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有()。P57A、调整项目管理工作流程组织B、调整进度控制的方法和手段C、改进施工方法D、选择高效的施工机具E、调整项目管理任务分工90.某工程施工中，因脚手架坍塌导致了650万元的直接经济损失，对该事件的正确处理是()。P236-P238A、负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复B、该施工单位可以自行组织事故调查组进行调查C、向当地建设行政主管部门报告D、向设区的当地市级人民政府安全生产监督管理部门报告 E、事故调查要确定事故的直接责任者、间接责任者和主要责任者91.施工成本可以按成本构成分解为人工费，材料费和()等。P85A、措施项目费B、暂估价C、施工机械使用费D、规费E、企业管理费92.建设工程项目进度控制的主要工作环节包括()。P109A、分析论证进度目标B、跟踪检查进度计划执行情况C、确定进度目标D、编制进度计划E、采取纠偏措施93.某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周未时和第6周未时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示，该图说明()。P119A、第3周未检查时预计工期拖后一周B、工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常C、第6周未检查时预计工期拖后一周D、工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常E、第6周未检查时工作G实际进度拖后一周94.在施工质量管理的工具和方法中，直方图一般用来()。P190A、分析生产过程质量是否处于稳定状态B、分析生产过程质量是否处于正常状态 C、分析质量水平是否保持在公差允许范围之内D、整理统计数据，了解统计数据的分布特征E、找出影响质量的主要因素95.建设工程生产安全检查的主要内容包括()。P223A、管理检查B、危险源检查C、思想检查D、隐患检查E、整改检查96.下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的是()。P280~283A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、支付担保E、工程保修担保97.政府对建设工程质量监督的职能主要有()。P193A、制定行业质量管理规程B、监督工程建设参与各方主体的质量行为C、监督检查工程实体质量D、监督工程质量验收E、认证施工项目的质量管理体系98.建设工程施工安全控制的具体目标包括()。P219A、提高员工安全生产意识B、改善生产环境和保护自然环境 C、减少或消除人的不安全行为D、安全事故整改E、减少或消除设备、材料的不安全状态99.按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括()。P306A、由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费B、由于客观原因造成材料价格大幅上涨而增加的材料费C、由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存的费用D、由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费E、承包商使用不合格材料引起的损失费用100.某防洪堤坝的填筑压实工程造价约800万元，检测中发现压实土的干密度未达到规定值，经测算得知将影响土体的稳定性且不满足抗渗能力的要求。对此问题的正确处理，应当是()。P184~186A、挖除不合土，重新填筑B、施工项目技术负责人按法定时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况C、对责任人做出按比例的经济处罚D、对第一责任人追究刑事责任E、对责任单位作出相应的行政处罚2021年一级建造师《建设工程项目管理》答案一、单项选择题1.【答案】D【解析】项目管理的核心任务是项目的目标控制。参见课本P2。2.【答案】B 【解析】供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。参见课本P12。3.【答案】C【解析】接国际工程的惯例，当采用指定分包商时，不论指定分包商与施工总承包方，或与施工总承包管理方，或与业主方签订合同，由于指定分包商合同在签约前必须得到施工总承包方或施工总承包管理方的认可，因此，施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规走的工期目标和质量目标负责。参见课本P15。4.【答案】A【解析】项目结构图(ProjectDiagram，或称WBS-WorkBreakdownStructure)是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐屡分解，以反映组成该项目的所有工作任务。参见课本P18。5.【答案】B【解析】每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。在编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施的各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。6.【答案】B【解析】建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发和建设。7.【答案】B【解析】在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用项目功能描述的方式，而不采用项目构造描述的方式，因为项目构造描述的招标依据是设计文件，而工程总承包招标时业主方还不可能提供具体的设计文件。8.【答案】B【解析】我国业主方主要通过设计招标的方式选择设计方案和设计单位。9.【答案】D【解析】第一步，项目目标动态控制的准备工作：将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。10.【答案】D【解析】 11.【答案】B【解析】12.【答案】A【解析】动力机制是建设工程项目质量控制体系运行的核心机制，它来源于公正、公开、公平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排。13.【答案】B【解析】因果分析图法应用时的注意事项：①一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析。②通常采用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析。③必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见。④分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因。⑤在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择1至5项多数人达成共识的最主要原因。14.【答案】B【解析】时间—成本累积曲线（S形曲线）的绘制步骤。15.【答案】A【解析】在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。这一步是施工成本控制工作的核心，其主要目的在于找出产生偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。16.【答案】B【解析】现场处置方案的主要内容：1.事故特征；2.应急组织与职责；3.应急处置；4.注意事项。17.【答案】B【解析】建设工程项目的质量计划，是由项目参与各方根据其在项目实施中所承担的任务、责任范围和质量目标，分别制定质量计划而形咸的质量计划体系。其中，建设单位的工程项目质量计划，包括确定和论证项目总体的质量目标，提出项目质量管理的组织、制度、工作程序、方法和要求。项目其他各参与方，则根据工程合同规定的质量标准和责任，在明确各自质量目标的基础上，制定实施相应范围质量管理的行动方案，包括技术方法、业务流程、资源配置、检验试验要求、质量记录方式、不合格处理、管理措施等具体内容和做法的质量管理文件，同时亦须对其实现预期目标的可行性、有效性、经济合理性进行分析论证，并按照规定的程序与权限，经过审批后执行。18.【答案】B 【解析】在单代号搭接网络计划中，当某项中间工作的最早开始时间为负值时，应该将该工作用虚线与起点联系起来。这时该工作的最早开始时间就由起点所决定，其最早完成时间也要重新计算。19.【答案】A【解析】在合同分析中，应对重要的验收要求、时间、程序以及验收所带来的法律后果作说明。20.【答案】C【解析】工程竣工验收通过，实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期；工程按发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。21.【答案】C【解析】投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约。22.【答案】A【解析】在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差但没有超过总时差，则该项工作使其紧后工作不能按最早时间开始。23.【答案】D【解析】施工技术准备是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。这类工作内容繁多，主要在室内进行，例如：熟悉施工图纸，组织设计交底和图纸审查；进行工程项目检查验收的项目划分和编号；审核相关质量文件，细化施工技术方案和施工人员、机具的配置方案，编制施工作业技术指导书，绘制各种施工详图（如测量放线图、大样图及配筋、配板、配线图表等），进行必要的技术交底和技术培训。24.【答案】A【解析】物的不安全状态的类型：(1)防护等装置缺陷；(2)设备、设施等缺陷；(3)个人防护用品缺陪；(4)生产场地环境的缺陷。25.【答案】B【解析】声源控制：1)声源上降低噪声，这是防止噪声污染的最根本的措施。2)尽量采用低噪声设备和加工工艺代替高噪声设备与加工工艺，如低噪声振捣器、风机、电动空压机、电锯等。3)在声源处安装消声器消声，即在通风机、鼓风机、压缩机、燃气机、内燃机及各类排气放空装置等进出风管的适当位置设置消声器。 26.【答案】B【解析】由不同深度的计划构成进度计划系统，包括：1.总进度规划（计划）；2.项目子系统进度规划（计划）；3.项目子系统中的单项工程进度计划等。27.【答案】D【解析】不作处理是指某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构的使用及安全影响很小，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不作专门处理。一般可不作专门处理的情况有以下几种。①不影响结构安全、生产工艺和使用要求的。例如，有的工业建筑物出现放线定位的偏差，且严重超过规范标准规定，若要到正会造成重大经济损失，但经过分析、论证其偏差不影响生产工艺和正常使用，在外观上也无明显影响，可不作处理。②后道工序可以弥补的质量缺陷。③法定检测单位鉴定合格的。④出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。28.【答案】A【解析】施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施，把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。29.【答案】B【解析】建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。30.【答案】C【解析】施工方案应由投标人的技术负责人主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等。施工方案的制定应在技术、工期和质量保证等方面对招标人有吸引力，同时又有利于降低施工成本。 31.【答案】C【解析】周转材料主要指脚手架和模板。施工预算的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料，施工图预算则综合了脚手架搭设方式，按不同结构和高度，以建筑面积为基数计算的。32.【答案】D【解析】当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同(UnitPriceContract)形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格（如每米、每平方米或者每立方米的价格），实际支付时则根据每一个子项的实际完成工程量乘以该子项的合同单价计算该项工作的应付工程款。33.【答案】A【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：1.调查研究和收集资料；2.项目结构分析；3.进度计划系统的结构分析；4.项目的工作编码；5.编制各层进度计划；6.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。34.【答案】A【解析】合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。35.【答案】D【解析】DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。36.【答案】B【解析】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。37.【答案】D【解析】设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。38.【答案】A 【解析】预付款担保的主要形式是银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。39.【答案】D【解析】施工质量的生产要素中环境的因素主要包括施工现场自然环境因索、施工质量管理环境因索和施工作业环境因素。环境因素对工程质量的影响，具有复杂多变和不确定性的特点。要消除其对施工质量的不利影响，主要是采取预测预防的控制方法。40.【答案】C【解析】根据国家标准《质量管理体系基础和术语》(GB/T19000-2021/IS09000：2005)的定义，质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。41.【答案】A【解析】成本偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）－已完工作实际费用（ACWP）=5000×380－4500×400=100000(元)42.【答案】A【解析】社会因素存在于建设工程项目系统之外，一般情形下属于不可控因素，但可以通过自身的努力，尽可能做到趋利去弊。43.【答案】A【解析】在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。44.【答案】D【解析】无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。45.【答案】C【解析】工程的招标文件要求一定金额的保证金，其金额足以抵偿借款人（发包人）在承包人违约时所遭受的损失。该保证金应当按照借款人在招标文件中的规定以适当的格式和金额采用履约担保书或者银行保函形式提供。 46.【答案】B【解析】监理机构收到施工单位的工程竣工预验收申请报告后，应就验收的准备情况和验收条件进行检查，对工程质量进行竣工预验收。对工程实体质量及档案资料存在的缺陷，及时提出整改意见，并与施工单位协商整改方案，确定整改要求和完成时间。具备下列条件时，由施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告，申请工程竣工验收。47.【答案】C【解析】指引发的质量事故是由于管理上的不完善或失误。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，以及材料检验不严等原因引起质量事故。48.【答案】B【解析】在国际上项目管理咨询公司（咨询事务所，或称顾问公司）可以接受业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目工程总承包的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务。项目管理咨询公司所提供的这类服务的工作性质属于工程咨询（工程顾问）服务。49.【答案】C【解析】从项目管理的立场看，工序作业质量的控制，首先是质量生产者即作业者的自控，在施工生产要素合格的条件下，作业者能力及其发挥的状况是决定作业质量的关键。其次，是来自作业者外部的各种作业质量检查、验收和对质量行为的监督，也是不可缺少的设防和把关的管理措施。50.【答案】A【解析】建筑施工企业与劳动者建立劳动关系，应当自用工之日起按照劳动合同法规的规定订立书面劳动合同。劳动合同中必须明确规定劳动合同期限，工作内容，工资支付的标准、项目、周期和日期，劳动纪律，劳动保护和劳动条件以及违约责任。51.【答案】C【解析】工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。52.【答案】D 【解析】第二类危险源控制方法：提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并帮助其在生产过程中保持良好的生理和心理状态。53.【答案】B【解析】地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案。其他负有安全生产监督管理职责的部门的应急预案，应当抄送同级安全生产监督管理部门。54.【答案】A【解析】施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。55.【答案】B【解析】《建筑法》第24条明确规定，“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位”。56.【答案】C【解析】进行建筑工程质量验收，应将工程项目划分为单位（子单位）工程、分部（子分部工程、分项工程和检验批。施工过程质量验收主要是指检验批和分项、分部工程的质量验收。57.【答案】D【解析】诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年。58.【答案】B【解析】建设工程项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程。它包括：(1)进度目标的分析和论证，其目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标；(2)在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划；(3)进度计划的跟踪检查与调整。59.【答案】C【解析】建筑施工企业项目经理（以下简称项目经理），是指受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。 60.【答案】B【解析】建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。61.【答案】A【解析】62.【答案】D【解析】建设单位在施工阶段，通过对施工全过程、全面的质量监督管理，保证整个施工过程及其成果达到项目决策所确定的质量标准。63.【答案】D【解析】建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。64.【答案】D【解析】内部审核是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常进行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价，是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。65.【答案】A【解析】常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险，向保险公司投保是风险转移的一种措施。根据题意可知A项正确。66.【答案】C【解析】其计算结果如下表。项目单位目标实际差额产量m3800850﹢50单价元600640﹢40损耗率%53﹣2成本元504000560320﹢5632067.【答案】B 【解析】当获证企业发生质量管理体系存在严重不符合规定，或在认证暂停的规定期限未予整改，或发生其他构成撤销体系认证资格情况时，认证机构做出撤销认证的决定。企业不服可提出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。68.【答案】A【解析】冗余安全度治理原则：为确保安全，在治理事故隐患时应考虑设置多道防线，即使发生有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。例如：道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯。69.【答案】C【解析】最大成本加费用合同：在工程成本总价合同基础上加固定酬金费用的方式，即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金（包括各项管理费、风险费和利润）。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价，由承包商承担所有的额外费用，若实施过程中节约了成本，节约的部分归业主，或者由业主与承包商分享，在合同中要确定节约分成比例。在非代理型（风险型）CM模式的合同中就采用这种方式。70.【答案】D【解析】《建设工程项目管理规范》(GB/T503262006)规定：“项目管理规划大纲应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制”二、多项选择题71.BCE72.AE73.ACD74.ABD75.ACD76.AE77.BCD78.ABCE79.CDE80.BD81.ABD82.BDE83.BDE84.ADE85.ABCD86.BCDE87.ABC88.AB89.CD90.CDE91.ACE92.ABDE93.CE94.ABCD95.ACDE96.ABCE97.BCD98.BCE99.ABC100.AE_2021年一级建造师《机电工程管理与实务》考题一、单项选择题（共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意）1，在输电线路勘察定位时需要确定（）P44A，各处杆塔型号B，杆塔组立方法C，立杆方法D，杆身调整程序2，影响机械设备安装精度的因素不包括（）P41A，设备测量基准的选择B，设备制造的质量 C，设备基础的硬度D，设备安装环境3，金属储罐罐底的中幅板搭接焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一的是（）A，先焊长焊缝B，初层焊道采用分段退焊或跳焊法C，焊工均匀分布，对称施焊D，沿同一方向进行分段焊接4，单台仪表的校准点应在仪表全量程范转内均匀选取，一般不应少于（）点。A，2B，3C，4D，55，易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）A，高压洁净水冲洗B，碱液清除处理C，有机溶剂清除处理D，蒸汽冲洗6，下列设备中，属于通用机械设备的是（）A，压缩机B，桥式起重机C，锅炉D，汽轮机7，玻璃纤维复合风管适用于（）A，洁净空调系统B，酸性环境空调系统C，防排烟空调系统D，中压以下空调系统8，机电工程厂房（车间、站）基础施工中，测量重点是（）A,混凝土杯形基础B，混凝土柱子基础及柱身C，平台施工D，钢柱基础9．预防焊接变形的装配工艺措施是（　　）。A．合理选择焊缝尺寸和形状B．合理选择装配程序C．合理安排焊缝位置D．合理的焊接顺序和方向 10，综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。A，混合B，垫层C，深井D，框架式11，建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）A，导管穿线B，清理管口与扫管C，敷设电缆D，绝缘检查12，关于高层建筑管道安装的避让原则的说法，正确的是（）A，给水管让排水管B，大管让小管C，水管让电缆套管D，钢质管让塑料管13，关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）A，风口，阀门处要设置支、吊架加固补强B，当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理C，风管与风机连接处应采用柔性短管连接D，室外立管的固定按就近原则，固定在避雷引下线下14，下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）A，建筑面积为15000m2的展览馆B，建筑面积为13000m2的客运车站C，建筑面积为12000m2的饭店D，建筑面积为10000m2的会堂15，衡量计量器具质量的主要指标是（）A，灵敏度，分辨率，动态特性B，稳定度，准确度，静态特性C，动态特性，公辨率，精密度D，统一性，溯源性，准确度16，按压力管道安装许可类别及级别划分，烯气管道属于（） A，工业管道B，油气管道C，公用管道D，动力管道17，工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。A，建设单位B，监理单位C，设计单位D，施工单位18，下列电气工程验收条件，属于安全和功能检测资料的是（）A．分项工程质量验收记录B．照明全负荷试验记录C．图纸会审记录D．隐蔽工程记录19．根据《注册建造师执业工程规模标准》的规定，工程规模按生产能力和投资额划分的是（　　）。A．冷轧工程B．冶金工程C．石油天然气管道输油工程D．火力机组工程20，《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）A，城市供水工程B，城市供热工程C，城镇燃气工程D，信息化工程二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21，机械设备典型零配件的安装包括（）A，齿轮系统装配B，轴承安装C，螺纹连接件的热装配D，活动地脚螺栓连接E，设备管路安装22，高压管道安装的要求包括（） A，管道组成件必须有制造厂质量证明文件B，管道支架应按设计图纸施工C，管道安装应使用正式管架固定D，安装质量可疑通过修改密封垫厚度补偿E，管线安装如有间断，应及时封闭管口23，电站汽轮机主要由（）等组成A，汽轮机本体B，蒸汽系统设备C，凝结水系统设备D，送引风设备E，空气预热器24，低合金结构钢主要使用于（）等制造。A，锅炉汽包B，压力容器C，起重机制造D，压力管道E，高强螺栓25．在起重工程的设计中，计算载荷主要考虑（　　）。A．静载系数B．动载系数C．设备及索吊具重量D．不均衡栽荷系数E．均匀栽荷系数26，焊接完成后，对焊缝质量的致密性试验，可选用的方法有（）A，强度试验B，气密性试验C，煤油试验D，超声波检测E，氦气试验27，空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有（）A，空气湿度B，相对湿度C，气流速度D，噪声E，空气含氧量28，自动喷水来火系统按喷头得构造可分为（）等 A，湿式系统B，雨淋系统C，水幕系统D，水喷雾系统E，自动启闭系统29，工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）A，施工组织设计B，计量检测设备使用说明书C，作业指导书D，质量计划E，施工方案30，工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等A，工业炉砌筑工程B，设备基础工程C，自动化仪表安装工程D，消防工程E，设备及管道绝热工程三，案例分析题（共五题，其中一，二，三，均为20分/题，四，五均为30分/题，共计120分）案例一背景资料某机电进行到试运行阶段，该工程共包括A,B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经过培训返回工作，开始生产流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联运试运行的条件基本具备，可以进行联运试运行。建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，联动试运行完成后，再补B工程的中间交接手续，联动试运行开始后，发生了如下事件：事件1，单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封泄漏严重，一条合金钢管道多处焊缝泄漏，中断试运行后经检查确认，泵存在制造超标缺陷，并未查到该泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录，管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损失程度，界定为工程质量问题。事件2，单位工程A中，一台换热设备封头发生严重泄漏，经检测是法兰垫片损坏，需要隔断系统更换垫片，致使联动试运行中断3小时。事后经检查分析，认定是操作工人误操作，致使系统工作压力超过了设计的规定限值。问题： 1，建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序是否正确？中间交接对建设单位有什么作用？2，事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的？3，通常工程质量确定为质量问题的规定有哪些？事件1中出现了质量问题的主要原因有哪些？4，从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备哪些基本条件？案例二背景资料某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工，设备安装与调试，钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确认该工程由具有施工总承包一级（房建，机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目部管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000t压机设备基础施工前，B公司编制了，深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成二人重伤，一人轻伤。事情发生后，经检查确认，B公司未制定安全技术措施，B公司未明确B公司的安全管理职责。A公司，B公司之间的安全管理流程存在问题。该施工项目被地方政府的管理部门要求停工整顿，项目部整顿合格后，恢复施工，A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观，预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作。因查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师又下发了暂停施工的“监理工作通知书”。问题：1，项目部配备的案例管理人员是否符合规定要求？说明理由。2，基坑支护专项安全技术方案审批程序是否符合规定要求？说明理由。3，简要说明A公司，B公司之间正确的安全闭口管理流程。4，对4000t压机基础验收时还应提供哪里合格证明文件和详细记录？案例三背景资料 某安装公司分包一商务楼（1-5层为商场、6-30层为办公楼）的变配电工程，工程主要设备（三项干式电力变压器，手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购。设备已运达施工现场，其他设备，材料由安装公司采购，合同工期为60天，并约定提前1天奖励5万元人民币，延迟一天罚款6万元人民币。安装公司项目部进场后，依据合同施工图，验收规范及总承包的进度计划，编制了变配电工程的施工方案，进度计划，劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5天，当正式施工时，因商场需提前送电，业主要求变配电工程提前5天完工。项目部按工作持续时间和计划费用（见下表）分析，在关键工作上，以最小的赶工增加费用，在试验调整工作前赶出了5天。进入试验调整工作时，发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮，干燥处理用去了3天，并增加费用3万元，项目部又赶工3天，变配电工程最终按业主要求提前5天竣工，验收合格后，资料整理齐全，准备归档。问题：1，项目部在哪几项工作赶工了？并分别列出其赶工天数和增加的费用。2，原计划施工费多少？赶工后实际施工费用多少？3，变压器线圈可采用哪种加热方法干燥？干燥后必须检查哪项内容，合格后才能做耐压试验？4，变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收？验收资料应在何时归档？案例四背景资料A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元，设备全套由中国制造，所有技术标准，规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率，汇率，税率变化及各种调和，材料人工等价格变化而作调，施工工程中发生下列事件：事件1，A公司因当地发生短期避部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；原材料涨价，增加费用150万元；所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工资50万美元； 美元贬值，损失人民币1200万元；进度款多次拖鼻塞以付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元所在国税率提高，税款比原来增加50万美元遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天事件2，中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极；遭到业主制止，要求有铜棒制作接地极，双方发生分歧。事件3，负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放尝试和个别噪声超标，经修复改进及反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书，并予以结算。问题：1，A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？2，国际合同除了自身的风险外还有哪些风险？3，针对案例中的事件，可以索赔多少工期和费用？4，施工单位用角钢接地极，业主要求用铜棒，是否合理，说明理由。如果协商，应如何处理？5，负荷试运行应达到哪些标准？案例五背景资料某安装公司承包一演绎中心的空调工程，演艺中心地处江边（距江边100m）空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt），蓄水槽，江水源热泵机组，燃气锅炉，低噪场冷却塔（650t/h)，板式热交换器，水泵，空调箱，风机盘管，各类阀门（DN20mm-DM700mm），公称压力1.6Mpa,空调水管（DN20mm-DN700mm),风管，风阀及配件（卡箍，法兰）等由安装公司订立采购合同。安装公司项目总进场后，针对工程中采用的新设备，新技术编制了施工方案。方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水源热泵机组使用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给了B专业公司施工。安装公司身专业公司提供了各种相关资料负责现场管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。 按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料的到达时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场，按规定对设备进行管道风管及配件安装和调试，空调工程按合同要求完工。问题：1，安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节？2，AB专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作？3，本工程编制哪几个新技术的施工方案？方案中的施工方法应明确哪些主要内容？4，指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。5，空调供回水（冷热水）主管需要与哪些设备连接？DN100mm以上的空调水管与空调设备连接采用的什么方法？2021年一级建造师《机电工程管理与实务》答案一，单项选择题1-5，ACBDA6-10,ADDBB11-15,BACCA16-20,CDBAC二，多项选择题21,ABCE22,ABCE23,ABC24,ABCD25,BCD26,BCE27,ABCD28,BCDE29,ADE30,ACE三，案例分析题(一)1．(本小题5分)建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为不正确(1分)。中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序，它标志着工程施工安装结束，由单体试运行转人联动试运行(2分)。中间交接只是装置保管、使用责任(管理权)的移交，不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任(2分)。2．(本小题7分)事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在以下错误引起的。(1)震动超标由于基础未进行验收或验收不完全，可能由于基础表面平整度不够，垫铁设置不合理，地脚螺栓未紧固(1．5分)。 (2)安装完成和管道连接后，未对整体进行找平找正，未对安装精度进行校核和调整(1．5分)。(3)施工管理混乱，未进行开箱验收和安装前验收，未进行必要的设备检验，施工过程未记录，无详细施工记录和质量控制记录(1．5分)。(4)未按施工程序和顺序施工，违反操作规程(1．5分)。(5)选择测量器具和测量标准失控(1分)。3．(本小题4分)对于直接经济损失在规定数额以下，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，视为质量问题(2分)。事件2中出现质量问题的主要原因：违背施工程序、管理与施工不到位(2分)。4．(本小题4分)从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备的基本条件：熟悉设备的构造、性能和设备的技术文件(2分)；熟悉试运行方案，掌握操作规程及试运行的具体步骤和操作方法(2分)。(二)1．(本小题3分)项目部配置的安全管理人员不符合规定要求(1分)。理由：由于项目的合同造价超过1亿元，根据规定应配备专职安全管理员不少于3人，且按专业配备(2分)。2．(本小题6分)基坑支护安全专项技术方案审核不符合规定要求(2分)。理由：深基坑支护属于超过一定范围的危险性较大的分部分项工程，其专项安全技术方案先经B公司内部审核后，由B公司技术负责人签字后报A公司技术部门审批，由A公司组织相关专家进行专项安全方案的论证后，报A公司企业技术负责人签字后报监理单位，最后由总监理工程师签字批准(4分)。3．(本小题6分)A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程：A公司负责安全总体策划(1分)→A公司制订全场性安全管理制度(1分)→B公司在合同中承诺执行(1分)→A公司明确B公司的安全管理职责(1分)→B公司依据工程特点制订相应的安全措施(1分)→B公司报A公司审核批准后执行(1分)。 4．(本小题5分)对4000t压机基础还应提供的合格证明文件和详细记录。(1)应提供设备基础质量合格证明文件，详细记录验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求；如果对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测(2．5分)。(2)设备基础的预压强度试验合格证明，并有预压沉降详细记录(2.5分)。案例三【解析】先把网络计划图画出来，这样可以确定关键线路。从A-H工作，其中的关键工作有：A,B,E,GA工作如果压缩3天，但因B工作只能压缩2天，那么E工作的紧前工作为AB，那么A工作压缩3天，对E而言无意义，压缩2天就够了。AB分别压缩2天，费用为（2×1）+（2×1）=4万元G没有压缩空间，那么只有在E工作上压缩3天，才能完成赶工5天，费用为：3×1.5=4.5万元1，项目部在A（基础框架安装），B（接地干线安装），E（开关柜配电柜安装）,I工作上进行了赶工；A（基础框架安装）赶工2天，增加费用2万元B（接地干线安装）赶工2天，增加费用2万元E（开关柜配电柜安装）赶工3天，增加费用4.5万元I工作赶工天数为3d。增加的费用=3×1．5=4．5(万元)(2分)。2，原计划施工总费用为：10+5+15+8+32+90+80+4+30+40+2=280万元在试验调整工作前进行的赶工，增加费用为2+2+4.5=8.5万元因变压器受潮，干燥处理增加费用3万元赶工3天，费用为3×1.5=4.5万元 那么增加的总费用为：8.5+3+4.5=16万元赶工后提前5天竣工奖励为5×5=25万元赶工后实际费用为280+16-25=271万元3，变压器线圈安装现场可采用电加热，如油箱铁损法，铜损法和热油法进行干燥。（P48）干燥后必须对试验元件用摇表检查绝缘状况（P49倒数第7行），合格后才能做而压试验。4，变配电工程应按子分部工程进行竣工验收，验收资料移交给总包，总包在整个商务楼竣工验收后移交给建设单位，由建设单位在整个商务楼工程结束时归档。(四)1．(本小题5分)A公司中标的工程项目包含的承包内容：全部设计(1．5分)、设备及材料采购(1．5分)、土建及安装施工(1分)、试运转直至投产运行(1分)。2．(本小题6分)A公司除自身的风险外还有的风险：(I)材料设备风险(1分)；(2)人员风险(1分)；(3)组织协调风险(1分)；(4)政治及社会风险(1分)；(5)自然环境风险(1分)；(6)经济风险(1分)。3．(本小题5分)工期索赔=30+5+10=45(d)(2．5分)。费用索赔=40万美元(2．5分)。4．(本小题6分)业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求不合理(2分)。理由：合同计价方式为EPC，且合同规定所有标准规范执行中国标准，A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求，业主提出的质量标准高于合同标准(2分)。协调处理办法：应按设计变更程序处理(2分)。5．(本小题8分)机电设备负荷试运行应达到的条件。(1)工程中间交接完成(1分)。 (2)联动试运行已完成(1分)。(3)各项生产管理制度已落实、岗位分工明确，各工种人员经培训合格上岗，已掌握要领，会排除故障(1分)。(4)经批准的负荷试运行方案已向生产人员交底，事故处理应急方案已经制订并落实(1分)。(5)保运工作已落实，备品备件齐全，供排水、供电、仪表控制已平稳、正常运行，确保连续稳定供应(1分)。(6)原材料、燃料、化学药品、润滑油(脂)等，已按设计文件和试运行方案规定的规格数量准备齐全，并能确保连续稳定供应(1分)。(7)环保、安全、消防、急救系统已完善，现场保卫、生活后勤服务已落实(1分)。(8)通信联络系统、储运系统、运销系统、生产调度系统运行正常可靠。试运行指导人员和专家已到现场(1分)。(五)1．(本小题5分)安装公司项目部在履行设备采购合同时主要的环节：到货检验(1分)、损害缺陷缺少的处理(1分)、监造监理(1分)、施工安装服务(1分)、试运行服务(1分)等。2．(本小题5分)A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做的工作：(1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地(1分)；(2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底(1分)；(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用(1分)；(4)随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通(1分)；(5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工(1分)。3．(本小题9分) 本工程要编制的新技术的施工方案：(1)双工况冷水机组安装(1．5分)；(2)江水源热泵机组安装(1．5分)；(3)低噪声冷却塔安装(1．5分)；(4)非开挖顶管技术(1．5分)。方案中的施工方法应有的主要内容：应明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求(1．5分)，明确有针对性的技术要求和质量标准(1．5分)。4．(本小题3分)DN700mm阀门压力试验的合格标准：阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格(1．5分)；密封试验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格(1．5分)。5．(本小题8分)空调供回水(冷热水)主管需与双工况冷水机组(1分)、江水源热泵机组(1分)、低噪声冷却塔(1分)、板式热交换机(1分)、水泵(1分)、空调箱(1分)、风机盘管连接(1分)。DN100mm以卜率调水管与设备可采用法兰连接(1分)。