舞阳县人民法院审判法庭扩建工程

《舞阳县人民法院审判法庭扩建工程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、舞阳县人民法院审判法庭扩建工程施工招标文件招标人：舞阳县人民法院招标代理：华春建设工程项目管理有限责任公司二○一五年九月-111-目录第一章招标公告-3-第二章投标人须知-5-投标人须知前附表-5-1.总则-13-1.1项目概况-13-1.2资金来源和落实情况-13-1.3招标范围、计划工期和质量要求-13-1.4投标人资格要求-13-1.5费用承担-14-1.6保密-14-1.7语言文字-14-1.8计量单位-14-1.9踏勘现场-14-1.10投标预备会-14-1.11分包-15-1.12偏离-15-2.招标文件-15-2.1招标文件的组成-15-2

2、.2招标文件的澄清-15-2.3招标文件的修改-16-2.42.4招标文件的解释-16-3.投标文件-16-3.1投标文件的组成-16-3.2投标报价-16-3.3投标有效期-17-3.4投标保证金-17-3.5资格审查资料-18-3.6备选投标方案-18-3.7投标文件的编制-18-4.投标-19-4.1投标文件的密封和标记-19-4.2投标文件的递交-19-4.3投标文件的修改与撤回-19-5.开标-20-5.1开标时间和地点-20-5.2开标程序-20-6.评标-21-6.1评标委员会-21-6.2评标原则-21-6.3评标-21-7.合同授予-2

3、1-7.1定标方式-21--111-7.2中标通知-21-7.3履约担保-22-7.4签订合同-22-8.重新招标和不再招标-22-8.1重新招标-22-8.2不再招标-22-9.纪律和监督-22-9.1对招标人的纪律要求-22-9.2对投标人的纪律要求-23-9.3对评标委员会成员的纪律要求-24-9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求-24-9.5投诉-24-10.需要补充的其他内容-24-第三章评标办法（综合评估随机摇号抽取法）-25-评标办法前附表-25-1．评标方法-29-2.评标准备-29-3．初步评审-29-4．详细评审-30-5．摇号

4、程序-30-附件：废标条件-32-第四章合同条款及格式-33-第五章工程量清单-72-第六章图纸-82-第七章技术标准和要求-83-第八章投标文件格式-88--111-第一章招标公告舞阳县人民法院审判法庭扩建工程招标公告1．招标条件本招标项目舞阳县人民法院审判法庭扩建工程经漯发改投资【2015】165号文批准，建设资金为财政资金，项目己具备招标条件，现对该项目的施工、监理进行公开招标。2．项目概况与招标范围2.1工程名称：舞阳县人民法院审判法庭扩建工程；2.2建设规模：拟建总建筑面积约6651.90平方米，总投资1461万元；2.3工程地址：舞阳县中山路

5、与南京路交叉口东北角；2.4招标范围：施工为工程量清单及招标文件所含全部内容，详见施工图纸。　　监理为施工及保修阶段的监理工作。；2.5标段划分：一标段：施工标；二标段：监理标；2.6计划工期：施工标为240日历天；监理标工期以施工合同签订工期为准。　　3．投标人资格要求　　3.1投标申请人必须具有独立法人资格和有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；　　3.2施工标段资质要求：投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;其中投标人拟派建造师（项目经理）须具备贰级及其以上注册建造师执业资格，还应具

6、备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在建工程项目的项目经理。　　3.3监理标段资质要求：具有房屋建筑工程乙级及以上监理资质；拟任项目总监须具有房屋建筑专业注册监理工程师资格证书，并具有中级及以上职称，且未担任其它在建工程项目的项目总监。3.4企业报名时需提舞阳县检察机关对该公司出具的行贿犯罪档案查询结果。　3.5本次招标不接受联合体投标；4.报名条件及招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2015年9月14日至2015年9月-111-18日（法定公休日除外），每日上午9：00时至11：00时，下午3：00时至5：00时（北京时间），在郑州市郑东

7、新区正光路与众旺路交叉口行署国际C座4楼华春建设工程项目管理有限责任公司招标部报名、购买招标文件。招标文件每套售价壹仟元，电子文档伍佰元，售后不退。图纸伍佰圆整，售后不退。4.2报名时需携带资料：　　4.2.1、施工标：企业法人授权委托书及被委托人身份证、企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、注册建造师证书及建造师安全考核合格证书、建造师需提供达到继续教育要求的证明材料、无行贿犯罪档案查询结果（以上需原件及加盖企业印章的A4纸复印件各二份）。　　4.2.2、监理标：企业法人授权委托书及被委托人身份证、企业营业执照副本、企业资质证书副本、

8、总监注册监理工程师证书、无行贿犯罪档案查询结果（以上需原件及加盖企业印章的A4纸