园林景观施工合同范本

《园林景观施工合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、精品文档园林景观施工合同范本园林景观施工合同范本　　园林景观施工合同范本一发包方：某房地产开发有限公司承包方：某园林景观工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：某园林景观工程。2.工程地点：某小区内3.工作内容：约50000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为80天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。如遇下列原因工期顺延

2、：1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文档4.连续4小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000元2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算3.结算工程量以现场实际收方量为准。

3、4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程款50元整5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整本工程涉及设计调整工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文档1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活

4、率。第六条双方的责任甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。乙方责任：2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：2.乙方现场代表：第八条材料的认定及采购后方可采购。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作

5、–独家原创8/8精品文档第九条违约责任甲方违约责任：1.略2.略3.略额的5‰向乙方支付逾期违约金。乙方违约责任：日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。第十条争议解决方式按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;.甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补甲方超过合同规定期限验收或未按合

6、同规定付款，每超一日，按合同总乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文档第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：本合同签订日期二○○四年二月四日　　园林景观施工合同范本二建设单位：施工单位：经甲方对乙方专业知识的考核，同意将三国赤壁古战场新景区，园林绿化区域里的给排水、景观灯、景观

7、小品、线管、水管预埋及施工等工程委托给乙方施工。为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款。一、总则工程区域：根据甲方地形，乙方出效果图，由甲方审定，确定将效果图中的绿化工程及绿化区域里的景观、地灯、音响、亮化、给排水、管线预埋及施工等工程。1、工程名称：**新景区园林绿化及景观亮化工程。2、工程地点：**。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文档3、工程内容：园林绿化，绿化区域内的景观、亮化、给排水及预埋工程。二、承包方式：乙