电力施工安装合同范本2篇

《电力施工安装合同范本2篇》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、电力施工安装合同范本2篇　　电力工程合同范本【1】　　发包方：（以下简称甲方）　　承包方：（以下简称乙方）　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：　　一、工程内容及承包方式　　1、工程内容：　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。　　4、工程工期：从年月日至年月日。　　二、工程价款的支付方式　　5、工程价款的支付方式：　　5.1、预付款：甲、乙双方签订

2、合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。　　三、工程管理　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则

3、》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的

4、0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。　　四、设备、材料供应与清理　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出

5、厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。　　五、违约责任　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。　　六、争议及其它　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双

6、方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。　　22、未尽事宜，双方另行协商。　　23、附则：　　甲方（签章）：乙方（签章）：　　法定代表人：法定代表人：　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：　　年月日年月日　　电力施工合同范本【2】　　发包人：　　承包人：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。　　一、工程概况　　1、工程名称：；　　

7、2、工程地点：；　　3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；　　4、承包方式：＿.　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）　　二、合同工期及工期延误　　1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令

8、、批准等，致使施工不能正常进行；　　d设计变更或工程