资源描述:
《屋面瓦施工合同》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、..-合同编号:工程屋面瓦铺装工程合同本合同由建立单位:〔下称甲方〕办公地址:和施工单位:〔下称乙方〕办公地址:[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。]订立。甲方拟将工程屋面瓦工程〔以下简称“本工程〞〕以指定分包的形式发包,甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。乙方按邀请招标文件进展投标。[注:我们理解,本协议采用指定分包的方式。请贵司留意,根据我国合同法等法律、法规的相关规定,发包人不得将应当由一个承包人完成的建立工程肢解成假设干局部发包给几个发包人。本合同就局部工程进展指定分包,其安排有可能被相关主管部门认
2、定为肢解分包。此外,我国最高人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件的有关司法解释,发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建立工程质量缺陷,发包人应当承当过错责任。承包人有过错的,也应当承当相应的过错责任。因此在指定分包的情况下,如果发生工程质量问题或者工程延误,可能发包人需要承当一定的过错责任,而总包商的责任将得以减轻。]兹特此达成协议如下:1.乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容进展工程所需的设计、制作、供给、施工、测试、维修并完成整项工程。该
3、工程概况如下:1.1工程名称:1.2工程地点:1.3设计单位:..word.zl-..-1.4监理单位:1.5工程X围:。1.合同价款2.1合同总价暂定为:元〔大写〕元〔在下文简称“合同总价〞〕,合同单价:元/平米。除按合同规定外,合同单价不能作任何调整,合同单价组成详见合同费用工程量清单。结算时按符合本合同要求的屋面瓦施工部位屋面板的展开面积计算。2.2本合同单价包括但不限于本合同约定承包X围内的工作内容及乙方投标文件和合同费用工程量清单中所列全部工作内容。2.3本合同单价为固定单价,属闭口包干性质〔包设计、包供给、包施工、包
4、工期、包质量、包测试、包验收、包平安、包工资及材料上涨差价、包损耗、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金〔包括但不限于设备进口关税及增值税等〕、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等〕。合同单价除按本合同的规定外,不得以任何方式调整或变更,任何计算合同单价〔如算术上或数量上〕的错误皆由本乙方承当。[注:闭口包干价主要适用于工程量小、易于准确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建立合同纠纷的有
5、关规定,在约定闭口价的情况下,因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的,承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险X畴,涨价局部应由承包人承当。如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多,那么对双方均存在风险,可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进展调整。请公司从商业上判断确认是否需要。]2.4深化设计费用、选样送样费用、颜色搭配比例费用、钉瓦费用、切割费用、清理费用、措施费用、施工报审费用、已完工程成品保护费用、临时设施费用、新增脚手架费用、水电费用、工程保修费用、甲方指定分包配合管理费(如有)等及其相
6、关的利润、税金等也已包含在合同单价中。2.5尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明,或在合同费用工程量清单中局部费用工程乙方未列明,但他们均应被视为包括在合同及合同单价中。2.6本合同单价已包含根据合同图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作X围,如合同单价少于实际施工过程中所发生的单价,不管这种差距有多大,所涉及的费用也已包含在本合同单价中。2.7如材料、设备装置的品质、效果、性能未能符合设计图纸、样板、甲方指定的品质、效果、性能要求,甲方/代表有权要求乙方在[]日历天内调换、增加材料、设备、部件、构件、附件或其他工程
7、以到达指定的要求。所增加的费用由乙方自行承当,工期不予顺延。2.8除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成合同文件所描述的工作,不能缺少所有附带工作及费用,不管它们是否在合同文件中有所说明,亦不管它们是否在签订合同时可以预料到,否那么甲方有权不予支付。..word.zl-..-2.9甲方有权减少/取消全部或局部报价工程的工作内容,合同总价同时作相应调减。2.10除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外,无论在任何情况下,乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的请求。乙方提出的任何费用增加必须有甲
8、方代表人书面签字盖章,否那么甲方不予认可。2.11根据甲乙双方签订的总承包合同约定,在总承包单位完成总承包合同中已明确的有关指定分包管理配合的工作内容并承当相关责任后,甲方应按本工程合同结算金额的%向总承包单位支付总包管理配合费。1.合同工期3.1工期天,开工日