欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:6876965
大小:35.50 KB
页数:14页
时间:2018-01-29
《土方运输安全合同范本》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、精品文档土方运输安全合同范本合同,又称为契约、协议,是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面是小编整理收集的土方运输安全合同范本,欢迎阅读参考! 土方运输安全合同范本(一)甲方:乙方:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。一、项目工程名称:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点二、项目工程地点:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点三、运输要求、方式:(1)要求运输车辆根据挖机情况定,(2)所有车辆由金沙县石场乡余银组
2、织。(3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。四、工期:本项目工程期限拟自____2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创14/14精品文档年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。五、单价、结算(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m3,超出1.1-2.0公里内加1元
3、/m3,超出2.1-3.0公里内加1元/m3,3.1-4.0公里内加1元/m3,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。六、双方的权利义务(一)甲方的权利义务1、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。2016全新精品资料
4、-全新公文范文-全程指导写作–独家原创14/14精品文档3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。(二)乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵
5、守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创14/14精品文档5、
6、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。八、争议解决办法本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目
7、工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。甲方代表:身份证号码:2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创14/14精品文档联系电话:签订时间:乙方代表:身份证号码:联系电话:签订时间: 土方运输安全合同范本(二)为在工程项目施工过程中全面贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身财产、机械、设备安全,本合同项目发包人(以下简称甲方)与承包人(以下简称乙方)特此签订安全生产协议:协议内容
此文档下载收益归作者所有