陕西办公楼弱电工程项目施工合同

《陕西办公楼弱电工程项目施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、陕西木木有限公司办公楼弱电工程项目施工合同甲方：乙方：甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定，结合甲方同业主签订的承包合同和工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则，签订本建设工程分包施工合同，以供双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：陕西工程2、工程地点：陕西3、工程内容及承包范围：本次工程所涉及的系统为安全技术防范系统，其中包含了闭路电视监控系统、入侵报警系统、门禁系统、保安巡更管理系统、车库管理系统，采用包工包料

2、的方式，由乙方负责具体实施，最终达到验收合格交付甲方的使用。二、工期：1、本工程从2012年7月10日开工起至2012年10月10日止，绝对工期90天。2、工期延误或提前的奖罚措施：视工程质量、工期情况，适当给予奖罚。奖励：工程质量达到国家标准及甲方要求，工程按期完工不予奖励。处罚：工程质量不达标按照标准及要求进行整改直至验收合格，工期延误如是乙方自身造成的原因，每延误一天按工程总造价的0.5‰进行处罚，最高处罚至工程总造价的20%。三、乙方名称、施工资质等级、住所地、法人营业执照登记主管单位及主要管理

3、人员情况：1、乙方名称：法定代表人：2、施工资质、等级：一级3、住所地：4、法人营业执照登记主管单位：西安市工商局高新分局。四、工程质量：1、乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准施工，并接受甲方及监理的监督、检查、检验。乙方应为甲方及监理人员检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方及监理的要求限期返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。2、工程质量必须达到专业质量检验评定标准规定的分项（单项）工程质量标准。3、若因乙方工程质量达

4、不到标准或因技术素质差、劳动力不足，或因工期严重滞后，甲方有权终止合同,付款按合同约定具实结算。乙方人员应在24小时内全部退出施工现场，乙方须赔偿因终止合同给甲方造成的全部经济损失。五、安全施工：1、乙方应按规定，采取严格的安全防护措施，加强施工安全管理。由于乙方管理不善或因乙方人员过失造成的人身伤亡事故、设备和工程质量事故、工地火灾以及其它事故，由乙方负全部责任。2、因乙方原因造成甲方人员人身伤亡的，乙方应负责救护和赔偿医疗费、护理费、营养费以及必要的交通费、住宿费，支付受伤人员停工期间的工资、资金及

5、补贴。因伤致残丧失劳动能力或人员死亡的，乙方应负全部责任并全权解决善后事宜。3、因乙方原因造成第三方死亡的，乙方应与第三方工作单位或亲属协商赔偿事宜，并承担各项费用。4、若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，发生的费用由事故责任方承担。5、乙方应按甲方的文明施工要求，进行文明施工，保护好施工现场环境。六、工程造价工程总造价大写：壹佰肆拾捌万伍仟陆佰柒拾柒元整小写：￥1,485,677.00七、工程承包方式及付款方式：1、工程承包方式：包工包料2、

6、工程款的支付：八、双方责任：1、甲方责任：1.1、甲方应于开工前向乙方提供施工图以及施工技术要求，并在施工过程中指导乙方施工。施工技术要求作为本合同的有效组成部分。1.2、工程具备施工条件，甲方向乙方发出《施工（单项）通知书》，并指导乙方施工。1.3、为加强联系，搞好施工，甲方派同志（职务）为工地代表。2、乙方责任：2.1、乙方应严格按照施工图及甲方提出的技术要求进行施工。施工过程中，乙方应接受甲方现场技术人员的指导。如不按要求施工造成损失，由乙方全部承担。2.2、施工中，乙方应严格按照甲方下达的《施工

7、（单项）通知书》中所要求的地点、时间施工。如有违反造成的损失，全部由乙方承担。2.3、为加强联系，搞好施工，乙方派张磊同志为工地项目经理。2.4、乙方在施工中要做好作业面（带）邻近设备、建筑物、构筑物和隐蔽物、包括未标明的地下管线、通讯设施等的保护工作。施工中由此而发生的责任及费用由乙方承担。2.5、分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收申请，工程竣工验收后，乙方应在14日内向甲方提交工程结算书，并经甲方审核，待甲方结算完成后，甲方交预算中心、审计处审核。2.6、严禁乙方将

8、本工程向第三方（单位或个人）进行转让、转包。如有违反，除甲方有权终止合同外，乙方还应在24小时内撤出其所有人员脱离施工现场，并赔偿因终止合同给甲方造成的全部损失。如乙方与第三方发生经济纠纷，所产生的一切法律责任，均由乙方自行承担。2.7、乙方应按合同约定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照甲方与发包人签订的质量保修书执行。九、争议：双方在履行本合同期间，如发生纠纷应通过协商方式解决，若协商后仍不能解决，一方或双方须在合同签订地法院