小区内道路工程施工合同书（3页）

《小区内道路工程施工合同书（3页）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX小区内道路工程施工合同书甲方：黑龙江XX房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本小区内车行及人行道路施工事项协商一致签订本合同。一、工程概况工程名称：XX小区工程小区内道路施工工程地点：哈同公路北侧与宾县新一中西侧合围区域二、合同日期2013年月日进场之日起日历天完成全部工程。因甲方原因导致的延误，工期顺延。三、质量标准与保修期工程质量达到国家颁布最新的质量合格标准。保修期：24个月。自工程竣工之日计。质保金保修

2、期结束后7日内无息返还。四、合同价款与支付名称构造做法单价计量规则车行道按面层实际面积结算车库门前道路花岗岩精边石按延长米计预制雨水井直径300mm雨排管不过街直径300mm雨排管过街混凝土界石按延长米计1、本价格为含税价，甲方支付工程款同时乙方提供等额建安业发票。本合同价款中均已包含但不限于分部分项工程费、措施费、企业管理费、利润、其他费用、安全文明施工费、规费、税金等全部省市政策性文件所规定的费用以及相关应由承包人缴纳的行政事业性收费。施工期及保修（活）期间发生的水费、电费已包含在合同价款内，由乙方自行向供应方缴纳。2、本合同道路范围内的土方免费提

3、供给乙方做灰土拌合，不足土方乙方自行考虑。其范围内的土方平衡已包含在相应合同价款内，不另行增补。3、乙方留够其合同范围内的回填土方后，如有余土无偿运至甲方指定场内堆放，不另行增补。凡过街管沟处乙方负责免费布置钢筋进行加固（圆钢直径10mm@150-180）4、按工程进度付款，工程验收后留5%保证金，其余一次性付清。五、业主、承包人责任业主责任：⑴负责协调现场各施工单位，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续解决以上等项遗留的问题。开挖前甲方提供现场地下管线位置。⑵业主负责向承包人提供原始基准点和基准高程，并对承包人的定线控制测量进行监督、检查。⑶业主有

4、权对承包人的施工组织设计执行的情况进行符合，如果业主和监理公司共同认定承包人由于自身原因致使工程不能如期竣工或达不到合同约定的质量标准，业主有权勒令承包人停工，直至解除合同另行安排施工单位，由此造成的一切损失由乙方自行承担。承包人责任：⑴承包人向业主承诺按照合同约定进行施工，竣工并在质量缺陷责任期、保修期内承担工程质量保修责任。⑵工程材料由乙方自行组织采购，但必须符合设计及规范要求，不合格材料不得进场。⑶承包人必须制定施工安全保障措施，做到安全生产、文明施工，在施工过程中造成的人身伤亡事故由承包人自行负责，为保证工程文明施工、安全施工所发生的费用由承包

5、人承担。⑷乙方负责对现场各种临时性设施及地下管线进行必要的维护。六、违约和索赔1、业主不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，业主应承担违约责任。赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。2、承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，承包人应承担违约责任，赔偿因其违约给业主造成的经济损失。3、承包人应当按合同约定的竣工日期或同意顺延的工期竣工。否则因乙方原因，工期（包括阶段性工期）每拖延1天，乙方须承担合同总价2%的违约金。4、双方对工程质量的争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分

6、别承担。5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。6、业主或承包人未能按合同履行自己的各项义务，给对方造成经济损失，可在索赔事件发生后的7天内，向对方提出索赔通知书。7、双方在履行合同时发生的争议，双方应协商解决，如协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、本合同执行过程中未尽事宜，双方友好协商双并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。八、本合同书一式4份。九、合同生效合同签订地点：本合同双方盖章之日起生效。甲方（公章）乙方（公章）黑龙江XX房地产开发有限公司**************

7、**法定代表人或授权委托人：法定代表人或授权委托人：2013年月日