水暖电劳务承包协议

《水暖电劳务承包协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、水暖电安装劳务承包协议发包人：承包人：第一条　承包范围：承包人承揽榆林榆神清洁能源有限公司综合楼及办公楼施工图内（含设计及现场变更项目）所有水暖电安装劳务及施工现场临水临电维护。第二条　技术标准、质量要求：符合图纸设计要求和施工规范要求及建筑工程施工合同要求。第三条发包人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：承包人书面向承揽人提供施工技术交底，及其它要求，双方签字为准。第四条发包人提供所有施工用材料，提供住宿（不含伙食），施工用工器具由承包人提供。第五条　工作成果检验标准、方法和期限：执行图纸设计要求和施工

2、规范要求、在建筑工程施工合同规定期限内由承包人提交验收报告、发包人组织相关人员验收。第六条　结算方式及期限：发包人与承包人双方共同商定，按施工图建筑面积，每平方米元（人民币）。第七条　付款方法：单位工程主体工程验收完成后发包方付给承包方承包总价的20%，工程竣工后付承包总价的70%，工程验收合格后付承包总价的95%，留5%质保金自工程交付使用起一年后无质量问题付给承包人。第八条　违约责任：1、按施工合同有关条款协商解决；2、若有一方违约，由违约方赔偿对方工程总价10%违约金；3、承包人在施工过程中必须执行发包方的

3、工期及质量要求；4、如因承包人责任中途退场，按实际完成工程量的50%结算。第九条　合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，如解决不成也可由当地行政主管部门调解，协商解决，调解不成提交法院仲裁委员仲裁，或向人民法院起诉。第十条　其它约定事项：1、承包人在施工过程中必须严格按照国家现行施工规范验收标准及施工蓝图进行施工，不符合规范标准要求的必须返工，如因返工造成材料损失、工期延误由承包人承担；2、承包人在施工过程中必须确保施工现场整洁，材料堆放整齐，成品、半成品分类堆放；3、严禁承包人违章作

4、业，及违反安全操作规程操作，因违章作业造成的人身伤亡事故由承包人承担全部责任；4、承包人必须听从发包人指挥，杜绝打架事件的发生，违者按发包人施工现场管理制度的有关规定处理；第十一条本协议一式二份，双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效，工程完成后失效。发包人（签字）：承包人（签字）：签订日期：年月日签订日期：年月日