2020年管道维修合同范本.doc

《2020年管道维修合同范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、管道维修合同范本当前,管道维修工程中,开天窗焊割法的应用十分广泛。对于管道维修合同你又了解多少呢?以下是为大家搜集提供到的管道维修合同，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。一、工程名称：小区院内各公用管道阀门二、工程地点：平山县县标北街13号山水青城小区三、承包方式：乙方包工包料。四、工程合同造价：暂造价为人民币:捌仟叁佰陆拾陆元整，：8366元，最终总造价以决算审计为准。五、施工期限：年月日至年月日。工期为天;工期每延期一天

2、建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。六、工程质量及验收：施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。七、双方责任：甲方：1.保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资

3、料，派现场监督人员监督工程质量进度。2.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。3.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。乙方：1.对施工环境的安全要检查监督，发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。2.乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。3.遇特殊情况需及时与甲方说明情况，避免不必要的损失。4.保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担。八、质量保修：保质期二年。在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等)，在运行过程中出

4、现问题(造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故，责任由甲方承担。九、违约责任：本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止合同;若单方违约、废止，应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。十、解决合同纠纷的方式：双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。十一、本合同正本一式三份，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：______________

5、____年____月____日_________年____月____日建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。一、工程名称：棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修二、工程地点：生态公园三、工程项目：管道维修四、承包方式：乙方包工。五、工程合同造价：造价为人民币:422988.1：肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角1.结算方式：双方经济往来，通过银行办理。2.付款方式：工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票后付款。六、施工期限：xx年8

6、月3日至xx年10月13日。工期为70天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。七、工程质量及验收：施工单位应依照建设单位提供的要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决.八、违约责任：本合同自签订之日起生效，双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方

7、(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日