工程总承包合同范本.doc

《工程总承包合同范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程总承包合同范本　　工程总承包合同范文1　　发包人：(以下简称甲方)　　承包人：(以下简称乙方)　　依照《x合同法》、《x建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。　　一、工程概况　　1、工程名称：;　　2、工程地点：;　　3、工程范围：;(详见施工图纸内容);　　4、承包方式：_。　　5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。　　二、合同工期及工期延误　　1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);　　2、由于承包人的责任未

2、按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日;　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：　　a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;　　c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;　　d设计变更或工程量增加;　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;　　f不可抗力;　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。　　4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表

3、(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。　　三、质量标准　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。　　四、合同价款　　总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。　　五、工程款结算及支付　　1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;　　2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;　　3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行

4、保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;　　六、施工准备　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;　　4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;　　七、安全施工与检查　　1、承包人应遵守工程建设安全生产

5、有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。　　八、工程竣工验收及保修　　1、承包人在工程竣工前三日内，应

6、将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成

7、工程进行竣工验收和办理移交手续;　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。　　九、现场代表　　发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。　　十、违约责任　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。　　十一、争议解决　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。　　十二、附则　　本合同未尽事宜，双方可

8、根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。　　甲