建筑施工合同.doc

《建筑施工合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建筑施工合同　　　　　　建筑施工合同是指承包人按照发包人的要求,依据勘察、设计的有关资料、要求,进行施工建设、安装的合同。建筑施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的建筑施工合同范文，欢迎参考阅读。建筑施工合同范文1发包方(以下简称甲方)　　承包方(以下简称乙方)　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合

2、同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议　　一、工程概况　　工程名称兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间，建筑平方面积218㎡，四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。　　二、承包方式　　1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备;　　2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元(大写陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);　　3、工程承包内容土建工程水、电安装及房屋装饰装修;　　4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。　　三、工程工期　　1、甲方规定动工时间为年月日至年月日，乙方不得提前和推后。　　

3、2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。　　四、工程质量　　1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;　　2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。　　五、施工费结算方式　　1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款50%，竣工验收后付清余款;　　2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款30%付款。　　第六条安全生产　　在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施

4、工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。　　七、劳动争议处理及其他　　双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。　　八、其他　　1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力;　　2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相

5、悖的，按照有关规定执行;　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;　　甲方(公章)_________乙方(公章)_________　　法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________　　_________年____月____日_________年____月____日建筑施工合同范文2甲方　　乙方　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑管理条例》和相关法律、法规的相关规定，甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方，本着公开、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商，

6、特订合同如下　　一、工程概况　　1、工程名称广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。　　2、工程地址千佛崖一组洞子口矛地湾。　　3、工作内容基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。　　4、工程规模大小住户约40户左右。　　二、工程造价和付款方式　　1、砼的上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土，砼振动棒、电机小型机具等)计算。　　2、付款方式　　①不予付金额;　　②中途按工程进度的工程量可借支;　　③月底按完成工程量付总造价的80%;　　④工程竣工，经验收合格后按实际完成工程量计算的总金额，减去借支和已付工程款、保修金后，3

7、0日内付清余款。　　三、工程质量合格。　　四、工程保修金甲方按总造价的3%计算，扣除乙方所承担工程的质量保修金，等甲方竣工交付给业主后30日内退还给乙方。　　五、甲方责任　　1、甲方向乙方提供职工的食宿及各种施工场地。　　2、甲方向乙方提前将各种建筑主要(水泥、沙石)，搅拌机组织进场，一次性向乙方提供斗车五架。　　3、甲方按合同约定给乙方组织好资金的支付，施工的各种技术指标工作。　　六、乙方责任　　1、乙方必须严格按甲方和业主提供的施工图纸，变更通知单进行施工。　　2、合同签订后，乙方应立即组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。　　3。乙方必须严格按建

8、筑质量、安