资源描述：
《楼房外墙保温施工合同范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。楼房外墙保温施工合同范本 外墙保温由聚合物砂浆、玻璃纤维网格布、阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)或挤塑板(XPS)等材料复合而成，现场粘结施工。楼房外墙保温施工合同怎么写呢?以下是在范文网小编为大家整理的楼房外墙保温施工合同范文，感谢您的欣赏。楼房外墙保温施工合同范文一 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。 一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包
2、质量发包给乙方施工。 1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。 2、综合单价：外墙保温综合价54.00元/㎡、屋里保温55.00元/㎡、外墙防水涂料20.00元/㎡(均含税金和配套费) 3、施工面积：外墙面积暂定5000m2、屋面面积暂定1600m2、外墙涂料5000m2. 4、工程造价暂定：458000.00元 二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为608此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。天。 三、工程质量要求 1、本工程质
3、量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。 2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。 3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。 4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。 四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。 五、付款方式:外墙保温施工完成后付款25%,外墙底漆施工完成后付款10%,面漆施工完成后付款10%,工程完工后付款20
4、%,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清(无息)。 六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。 七、双方责任: 甲方： 1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。 2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。 3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。 乙方: 1、乙方严格按照安全
5、施工标准进行施工; 2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任; 3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任; 4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责; 5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况; 6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足池州市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。 7、乙方向总承包方交纳工程结算款8此资料由网络收集而来，如有侵权
6、请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。%的总包服务费。 8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿. 9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。 10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。 11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。 八、工程保修: 本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行免费维修。
7、九、违约责任： 1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。 2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。 十、争议、纠纷解决： 发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决.十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效. 甲方:代表年月日 乙方:代表年月日楼房外墙保温施工合同范文二 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同
