建筑门窗工程承包合同范本

建筑门窗工程承包合同范本

ID:6019489

大小:30.50 KB

页数:10页

时间:2017-12-31

建筑门窗工程承包合同范本_第1页
建筑门窗工程承包合同范本_第2页
建筑门窗工程承包合同范本_第3页
建筑门窗工程承包合同范本_第4页
建筑门窗工程承包合同范本_第5页
资源描述:

《建筑门窗工程承包合同范本》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、建筑门窗工程承包合同范本发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:。二、工程地址:三、承包方式:包工包料(大包)。四、工程内容:点式玻璃雨搭。五、工程用料:1、框架:用1与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃:8+8钢化夹胶玻璃,

2、用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、承包总价:(100元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。九、违约责任:1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不

3、到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。十一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字)

4、:_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建筑门窗工程承包合同范文2甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《合肥市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条:工程概况工程名称:安徽医学高等专科学校学生公寓#楼工程地点:合肥市经济技术开发区(安徽医学高等专科学校校园内)工程内容:铝合金建筑门窗工程范围:加工、制作、安装及成品保护1、

5、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/㎡,地弹门为310元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。2、承包方式:包工包料。第二条:工程期限1、开工日期:2017年月30日2、竣工日期:2017年7月20日3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:a)因甲方原因发生工程量变化和设计变更;b)一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;)不可抗拒之因素;d)因甲方原因未能按期完

6、成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;e)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。第三条:工地代表甲方驻工地代表:负责人:乙方驻工地代表:负责人:第四条:甲方工作1提供与门窗工程有关图纸及技术资料;2负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;3负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条:乙方工作1应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保

7、工程质量;2切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;3工程在未办理移交前要切实做好成品保护;4要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。第六条:工程进度严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。第七条:工程质量1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的使用:推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为12,扣板厚度为08~10,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。3、工程材料的要求:电泳不锈钢铝合金型材采用

8、江阴信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠厚浮法白色玻璃。第八条:工程验收1隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。2乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条:合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。