欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:60027178
大小:82.50 KB
页数:8页
时间:2020-12-01
《楼顶防水施工合同样本.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、编号:________楼顶防水施工合同样本甲方:______________________乙方:______________________签订日期:_____年____月____日第1页共8页第1页共8页楼顶防水施工合同样本乙方:依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。一、工程概况1、工程地点:毛庄镇一中校园内2、工程名称:毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水3、工
2、程内容:在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等:1、选用材质:乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、全部包工包料,单价为40元/平方。3、面积:按甲方确认的实做面积结算。第7页共8页四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量:1、工
3、程质量标准:合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-2000),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积40元。不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞
4、后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、其他事项:1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。第7页共8页甲方:乙方:年月日年月日楼顶防水施工合同范文二甲方:乙方:依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协
5、商一致,订立本合同,供双方共同遵守。一、工程概况1、工程地点:层山小学院内2、工程名称:层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水3、工程内容:在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。4、二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等:1、选用材质:乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后第7页共8页方可进场开工。2
6、、单价为45元/平方米,共1638平方米(其中:教学楼1008平方米,餐厅楼630平方米,合计1638平方米),共计73710元。四、工期:xx年xx月xx日-xx日。五、工程质量:1、工程质量标准:合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-2000),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米45元。不再另计
7、任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八、其他事项:1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。第7页共8页2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章):乙方(签字):年月日:楼顶防水施工合同范文三甲方:乙方:按照《中华人民共
8、和国经济合同法》的原则,结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。第一条工程概况顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理,两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。第二条工期:xx.07.01--xx.08.10第三条工程质量要求及工作范围
此文档下载收益归作者所有