钢结构加工安装合同.doc

《钢结构加工安装合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、钢平台施工合同发包人：项目部承包人：施工班组根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：**钢平台2、工程地点：工地3、工程内容：4、质量标准：合格5、工程工期：开工日期2012.5.31竣工日期2012.6.20合同有效工期21天。二、工程造价及付款方式1、工程总造价：450，000.00（大写）人民币肆拾伍万元2、其中钢平台制作费壹拾伍万元，安装费壹拾伍万元钢平台拆除壹拾伍万元。3、付款方式：主要构件制作完成后，5日内支付制作费

2、的80%；149米临时钢平台安装完成后，5日内支付安装费的80%；永久性钢平台安装完成后，5日内再支付安装费的10%；制作、安装费余款待制作安装工程全部验收合格、主体封闭后一次性支付。钢平台拆除视主体施工进度而定，拆除队伍进入施工现场后支付拆除工程款的20%，拆除结束、双方共同验收合格后一次性结清余款。2、发包人必须将工程款汇入承包人指定的公司账户，如需现金支付，必须由承包人财务出具支付现金的证明，否则承包人不承担由此造成的一切责任及损失。三、双方责任（一）、发包方1、开工前发包人提供地形资料、地质资料、标高控制点、高程控制点等技术资料，并与承包人技术人员进行技术交底。2、负责提供水电

3、、仓储、施工人员现场住宿，做到“三通一平”，保证施工期间的使用需要。3、停建、缓建工程，发包人有义务负责保护承包人已安装的和未安装的成品。4、按合同约定时间，及时组织竣工验收，办理竣工结算。（二）、承包方1、按合同约定时间，组织施工人员进场。2、确保工程进度、质量及安全，确保安全施工、文明施工。3、委派驻工地代表刘艳君全权负责本工程。四、工程质量及验收1、按图纸施工，工程质量符合现行国家标准。2、竣工验收以现行国家标准为依据。竣工后，承包人向发包人提交竣工报告，七日内由发包方组织有关部门进行单项工程验收，双方签署验收证明书，工程移交发包方使用。发包人无正当理由不验收，视为合格。五、设计

4、变更1、工程有设计变更时，发包人应提前天以书面形式通知承包人。增减工程量按照合同约定的单价据实调整。2、因变更导致价款增减及造成的承包人损失，有发包人承担，延误的工期相应顺延。六、工期延误1、未能提供图纸及开工条件；未能按合同约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。2、工程量增加。3、非承包人原因停水、停电造成停工。4、不可抗力。七、违约责任1、工程质量不符合合同规定的，承包方无偿返修，如不能达到合同要求，承包方承担由此造成的损失。2、工程中途停建、缓建，发包人应赔偿承包人因此造成的停工、窝工、返工、二次搬运及材料积压等所造成的损失。3、发包方不按合同约定支付工程款，应

5、承担同期银行贷款利息并承担%违约金。4、工期每拖延一天，罚款元，最多不超过合同总价的1.5%。八、争议双方在执行合同过程中发生争议时，由双方协商解决或由有关部门调解，协商或调解不成时，可向诉讼方所在地人民法院起诉。九、其它约定事项本工程不包含土建、门窗及墙体维护部分。十、未尽事宜，双方协商后，另行签订补充合同。十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方经济往来结清后终止。十二、本合同一式份，发包人执份，承包人执份。具有同等法律效力。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法人代表：法人代表：委托代理：委托代理：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：地址：地址：2011年月日2011年月

6、日