岩棉板保温施工合同范本.doc

《岩棉板保温施工合同范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、--..--外 墙 保 温 工 程   承 包 合 同 工程名称：                   签订日期：                    word可编辑.--..-- 外墙保温工程承包合同 发包方：                              （以下简称甲方）承包方：                              （以下简称乙方） 乙方承接甲方 潜山县公交枢纽站建设工程 外墙保温工程，经双方本着公平、公正、自愿的原则共同达成如下协议：一、工程质量：根据甲方

2、和设计要求的质量标准，按照国家现行规范标准的有关规定操作执行。二、开工时间及工期：根据甲方要求制定规定日期，自材料进场施工至工程结束工期为30天(其中办公楼为10天）。三、承包性质：包工、包料工序：执行最新规范操作规程，即《GBB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范》和《JGJ144-2004J408-2005外墙外保温工程技术规程》。word可编辑.--..--材料规格：岩棉板、抹面砂浆、塑料锚栓、耐碱玻璃纤维网格布均符合DB34/T1851-2013、GB/T25975-2010检

3、验标准。四、承包价格：1、岩棉板保温系统按86元每平方米，要求厚度按图纸施工。2、该承包价格不含脚手架管理费、工地现场垂直运输费、施工过程中水电费及甲方任何管理等工作费用。（乙方负责保温工程的材料运费、送检、分部工程相关资料整理等工作。检测费由甲方承担。）五、工程量：保温面积约2000㎡，施工完毕后，根据实际工程量计算。 六、安全措施：乙方应制定完善的安全措施，如有安全事故，与甲方无关。七、管理要求：1、乙方在进场及施工中应服从土建工程承包单位安排的工程管理人员的管理与监督。2、材料进场乙方将厂家

4、合格证、质量检测报告送甲方。3、乙方应制定安全措施，加强防范，确保施工安全，必须戴安全帽，方可进行施工。九、付款方式：1、保温所有材料进场合格后支付总工程款的30%；2、办公楼或后勤楼保温层施工完成并验收后支付已完成工程量的95%；3、总工程价款的5%等到保温验收一年后付清。                                         十、违约责任：乙方如在规定的工期内未完成工程，逾期一天按1000word可编辑.--..--处罚，如因甲方原因和不可抗力因素，乙方免责。甲方如未

5、按合同约定支付工程款，乙方可有权停止施工，并收取已施工的下欠工程款及相应的银行贷款利息。十一、合同纠纷解决方式：按《合同法》执行。如发生纠纷，双方可协商解决。如协商不成，由承包方有关仲裁机关或法院裁定。十二、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自盖章之日起即生效，双方应共同遵守。其他未尽事宜，双方另行商定。 甲方签字：                     乙方签字： 单位盖章：                     单位盖章：  联系方式：                     联系方

6、式： 宁可累死在路上，也不能闲死在家里！宁可去碰壁，也不能面壁。是狼就要练好牙，是羊就要练好腿。什么是奋斗？奋斗就是每天很难，可一年一年却越来越容易。不奋斗就是每天都很容易，可一年一年越来越难。能干的人，不在情绪上计较，只在做事上认真；无能的人！不在做事上认真，只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬！赢一个无悔人生！早安！—————献给所有努力的人.word可编辑.