电梯维修合同2016年6月.doc

《电梯维修合同2016年6月.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、电梯修理合同工程名称：电梯修理建设单位：施工单位：年月建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》和《电梯制造与安全规范》的规定，经双方协商签定本合同。第一部分工程概况1、工程概况（1）工程名称：电梯修理（2）工程地点：太原市万柏林区滨河西路南段109号汇锦花园（3）工程内容：（详见合同附件维修清单）（4）合同签定地点：汇锦花园小区2、工期开工日期：预付款支付20天备货期，预计工期为：50天3、承包方式及合同价款：（1）承包方式：乙方包工包料（2）合同价款组成：本合同暂定价款包含清单内维修更换的材料及人工费用，暂不包含更换调整导轨人工费用，需根据导轨

2、测量数据另行统计，以实结算，双方出具工程项目核算认定书。（3）暂定合同金额：人民币（大写）：（小写）：¥第二部分双方责任4、乙方责任：（1）乙方驻施工现场全权代表姓名：李荣福（2）制定专项实施方案和安全技术措施，办理开工手续，经甲方同意后施工。（3）按甲方要求选用优质配件，提供相关配件的合格证书或证明文件，保证拆除安装质量。（4）遵守甲方相关管理规定以及现场安装的制度规程，不得损坏施工现场财、物及有关电梯设施。（5）负责施工安全及施工人员的劳动保险和人身保险。（6）安装完毕负责协助甲方办理检验手续，并在甲方处办理竣工手续。（7）如改造完成无法通过质监部门的检验，负责支付复检费用。2、甲方责

3、任：（1）甲方驻施工现场全权代表姓名：牛涛（2）积极配合乙方工作，负责协助现场安全保卫工作，施工期间电梯机房严禁他人擅自入内。（3）提供乙方施工人员工作、生活方便。（4）支付检验费用。第三部分质量与验收3、检查与试车：（1）乙方应该按照国家标准，规范和设计要求施工，接受甲方的检查。（2）施工中按有关质量标准检查，发现质量不合格，乙方应该无条件按甲方要求整改或返工。（1）施工完毕，乙方通知甲方进行试车，甲方应配合。电梯正常试运行试车合格，合格后，办理竣工手续。第四部分竣工结算2、乙方在竣工后提供必要的图纸、施工资料及竣工报告。甲方在收到竣工报告后，由山西省质量技术监督局特种设备检测检验部门检

4、测，检验合格后颁发合格证书。3、合同签定后支付合同价款的30%，工程竣工后经验收部门检测合格后支付合同价款的60%.剩余5%作为质量保证金，待保修期满时一次付清，修理项目中所更换的配件保修期为壹年,保修期满后工程结束。4、竣工结算：（1）施工完毕，乙方通知甲方进行试车，甲方应配合。（2）山西省质量技术监督局特种设备检测检验部门检测合格并达到甲方现场的使用要求和标准方为工程竣工，甲方按合同支付结算款项。第五部分合同的生效与终止9、合同的生效与终止：（1）合同双方签字盖章后生效。甲方付款完毕，乙方交付甲方使用，所更换部件质保壹年。（2）本合同未尽事宜双方协商解决。本合同一式四份，甲方三份，乙方

5、一份。第六部分违约责任与索赔10.违约责任与索赔：违约责任由违约方全部承担，赔偿因其违约给对方造成的损失。第七部分争议与仲裁11、争议与仲裁：发包人与承包人在履行合同时发生争议，不能调解的争议由合同签定地当地法院进行诉讼。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人：法定代表人：（或委托代理人）（或委托代理人）时间：年月日时间：年月日