2020承包安装合同范本.doc

《2020承包安装合同范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2018承包安装合同范本【篇一】工程名称：视频监控系统工程地址：发包单位：承包单位：甲方(发包方):乙方(承包方):为了明确甲乙双方权利和义务，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》，并经双方协商一致，达成如下协议：第一条工程概况:1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程造价：(大写)￥5、承包方式：6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准)：7、竣工日期：第二条图纸及资料:1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零)，经甲方签字，做合同附件;2、工程款报价单，经甲方签字，做合同附件;3、甲方变更施工指示，应有书面形式，做合同附件;第三条工程代表:1、甲方代表(签字)：

2、2、乙方签字(签字)：3、各方应对己方工程代表的人选，出具授权委托书，其中应注明委托权限。工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。各方如中途更换工程代表，则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。第四条双方责任:1、甲方责任：(1)提供施工用水用电，满足施工基本条件;(2)提供施工仓库用房;(3)负责协调和其它工程商的交叉施工;(4)按合同约定支付工程款;2、乙方责任：(1)严格按甲方认可的施工图纸施工，保证施工安全和施工质量;(2)做好施工管理，保持现场清洁，道路畅通，器材堆放整齐;(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;(4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等

3、;第五条工程质量及验收:1、乙方施工所供材料或设备，列出清单，由甲方负责人验收质量和数量，并经甲方负责人签字认可方可使用;2、隐蔽工程须甲方现场验收，否则乙方可推迟该工程;3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请，甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕，否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;4、工程验收标准、方法、程序：甲方收到乙方验收申请后，应组织甲方、乙方和其它相关人员，组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求，由验收小组共同检验，并签署验收文件。5、如工程未经验收甲方就单方使用，即视为工程质量合格和甲方验收合格;第六条工程保修:工程保修期为半年，自

4、工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题，由乙方免费保修，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)，乙方可以收取维修费和材料费。第七条工程付款:1、自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付总工程款，即元2、工程施工完毕，验收合格，甲方向乙方支付总工程款的，即元;3、剩余5%作为质保金，即元，一年内付清。注：所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。第八条工程变更：1、合同签订后，乙方向甲方提出开工申请，甲方同意后，出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工，开始计算施工工期;2、工程、工期变更：(1)甲方未及时付款，施工工期顺延;从应付款日

5、期算起，一直到款付为止，期间有几天则工期向后顺延几天，责任归甲方;(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条)，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，影响施工以及造成停工的，因此导致的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应当作出书面文件告知乙方，该文件为合同附件。与此同时，以上新要求所导致的以下情况，由甲方负责，并及时支付乙方相关费用：(1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加，相应要增加的工程款;第九条违约责任:1、乙方因违反本合同

6、相关条款，而没有按时竣工，逾期一天按工程造价的，向甲方支付违约金;2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款，逾期一天按工程总造价的，向乙方支付违约金;3、如甲方未及时支付工程款，拖延三日以上，乙方有权停工，所造成的工期延误或其它后果，均由甲方承担;4、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的第十条商业秘密:设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。第十一条补充条款:1、2、3、第十二条争议解决：如双方发生争议，双方协商，协商不成，到乙方所在地的人民法院解决。第十三条本合同未尽事宜双方协商，本合同一式四份，甲乙各执两份

7、.甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：日期：日期：【篇二】甲方：乙方：甲乙双方在平等互利原则下：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等原则，公平和诚信的原则。双方就建设工程施工劳务事项协商一致，乙方愿意承担咋放的安装施工任务。并达成遵守如下协议：工程名称：工程地点：开竣工时间：一、项目承包名称范围：万华时代商务中心外墙铝型板安装，每瓶105元。(1