道路改造施工合同.doc

《道路改造施工合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、道路改造施工合同甲方：XXXXX乙方：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合条例》的规定，为了明确甲、乙双方合同期间的权利、义务，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：XXXXXX工程地点：工程具体内容：XXXX承包方式：包工包料1.2开工日期：XXX年XX月XXX日1.3合同价款：人民币XXXXX元（大写：XXXXX元整）第2条甲方代表指派XXXXX为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第3

2、条甲方工作开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明XX份，并向乙方现场交底，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。4第3条乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。2、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行文明安全施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工

3、程结算。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第5条进度计划1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费用。2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。3、因设计变更或非乙方原因造成的不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），则工期相应顺延。第6条检查和返工1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。43、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程

4、和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第7条工程款支付金额和时间验收后XXX日内付款第8条

5、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第9条材料样品或样本乙方负责采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的

6、损失由乙方负责。第10条争议4争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时任何一方可向当地人民法院起诉。第11条施工安全乙方负责整个施工过程中的全部安全。第12条附则1、本合同两份，双方各执一份。2、本合同履行完成后自动终止。甲方：乙方：地址：地址：法人代表：法人代表：代理人：代理人：电话：电话：合同订立时间：年月日4