建筑安装工程承发包合同.doc

《建筑安装工程承发包合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建筑安装工程承发包合同发包单位：承包单位：签订日期：二00年月日5工程承包合同发包单位：（甲方）承包单位：（乙方）根据和《中华人民共和国经济法》，以及有关规定，结合本合同的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：建设地点：第二条建设规模、面积（工程量）和承包工程的范围及内容：。第三条本合同所承包的工期为晴历日，工期计算的起止时间是：二00年月日开工，二00年月日竣工。每个单项工期的起止时间是：按甲方资金到乙方账号之日起计。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、遇人力不可抗力的灾害所延误的

2、工期等因素，经甲、乙双方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限按国家及省、市的有关规定执行。第五条承包方式：实行包工、包料、包质量、包安全，按。5第六条工程总造价按上述承包范围和方式合计（预算造价）为人民币：。第七条甲方应负责完成下列工作：1、在开工前天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各份；水电安装图纸份；地质勘探资料份；建筑（安装）许可证和报建审核

3、意见书。2、甲方协助乙方办理好施工许可证。3、本工程款由甲方直接汇入乙方施工账号，款到账号时，甲方应立即用书面通知乙方进场。第八条乙方应负责完成下列工作：1、在开工前天完成组织施工图会审。2、乙方自带机械及设备进场，按方位搭好设施，订好施工计划，按图纸规定要求，严格施工，早日完成工程任务。第九条工程所需材料，全部由乙方负责，使用合规格原材料。其费用和材料价格已按建委有关规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按建委有关规定进行调整。第十条工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：银行账号：，否则，由此所造成的

4、一切后果均由甲方负责。一、工程备料款和进度款执行：（一）、按工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订后天内，按总造价的百分之预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之，工程进度百分之时付款百分之，工程进度百分之时再付百分之，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后三十天内付清。（二）、本工程款由甲方直接汇入施工队伍账号，乙方在施工中，因甲方资金不能按期拨付预付工程款时，造成乙方停工待料，甲方应补偿乙方的一切损失，并按工人进场数，每天每人补元的工资款。5二、工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合

5、格后五天内提出竣工结算，送甲方经办审核，甲方应在接到结算之日起三天内提出意见，逾期视作同意，由经办划账，结算尾数，双方对竣工结算确认后十天内，应进行退补结算。第十一条甲方应生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价则按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时审定赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。

6、第十二条工程交工验收：1、工程交工验收，应以施工图纸及说明书、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收和质量检验标准为依据。2、隐蔽工程在隐蔽前三天，由乙方通知甲方到现场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。3、工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关人员进行验收，验收工作在工程竣工后十天内（单项工程七天内）进行，并应按期验收完毕。工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用和擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。4、工程竣工后。工程变更不

7、大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。第十三条违约责任：1、甲方逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2、甲方不按期拨付工程款，从超过三天次日起，按拖欠数额，按照有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其他损失应由甲方承担，工期顺延。3、乙方逾期竣工，从逾期天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按单项工程造价）的万分之向甲方偿还违约金。4、一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期天次日起，按应结清或

8、退回数额，比照有关延期付款的规定，同对方偿还逾期违约金。第十四条5遇人力不可抗拒的灾害损失，报上级有关部门裁定或甲、乙双方协商解决。第十五条其他事项及补充条款：1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件