家庭装修合同范本 (2).doc

《家庭装修合同范本 (2).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、装饰装潢合同承接方(甲方)：委托方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：2.总计：施工面积平方米。3.施工内容：详见施工图。　4.委托方式：包工包料。　5.工程开工日期：年月日　6.工程竣工日期：年月日　工程总天数：天第二条：工程价款工程价款(金额大写)元。　　第三条：质量要求　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。　　2.工程验收标准，双方同意参照地方标准DB31/T30-1999《装饰装修验收标准》规定。　　3.施工中，甲方如有

2、特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。　　4.质量检查监督部门：　　5.4凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。　　6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责

3、。　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：工程价款及结算的约定　　工程款付款方式列下表：　合同签订后，开工前二至五天付25%即元（大写元整）　　施工过程中，工期进度过半付55%即元（大写元整）　　竣工验收合格，当天支付20%即元（大写元整）第六条：其它事项　　1.甲方工作：　　(1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法

4、说明4份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。　　(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。　　(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。　　2.乙方工作：　　(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。　　(2)按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员

5、，乙方应及时书面通知甲方。　　(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。第七条：违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付违约金。　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的1%向甲方支付违约金。　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或

6、共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。第八条：纠纷处理方式1.4因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向建筑装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第九条：合同的变更和解除　　1.合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同

7、总价款20%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。本合同一式2份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。　　甲方(签章)：乙方(签章)：　　住址：地址：　　电话：电话：邮编：邮编：　　签订日期：年月日4