铁艺招牌合同书.doc

《铁艺招牌合同书.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程概况工程名称：铁艺招牌制作安装工程数量：暂定138个，单价900元/个，（包安装）不含税金建设地点：龙楼镇承包方式：乙方包工包料维修安装工程范围：施工总承包。工期：本工程自签订合同起2014年5月31日前竣工。工程质量：合格合同总价：￥124200.00（大写：壹拾贰万肆仟贰佰元整）。二、工期约定（一）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。（二）因甲

2、方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。（三）乙方计划2014年5月21日开始安装（实际安装时间以铁艺招牌进场为准），在乙方安装期间，因台风、天气恶劣、下雨不能安装情况下，工期顺延。（四）因乙方原因工期顺误，每延误一天罚款5000.00元。三、验收标准及付款方式（一）验收标准1.验收标准：附件《铁艺招牌制作方案》。2.本工程质量达到国家质量评定合格标准。3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要

3、求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。23.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。4.关于保修:保修期为一年,自验收合格之日起算,保修期内发生质量问题时，乙方应立即采取其相关措施进行维修或返工处理，材料费由乙方负责。属于人为破坏及自然灾害损坏不属于乙方责任。（二）付款方式1、双方同意工程价款按下列方式进行确认：2、合同签订后3日内，甲方向乙方支付62000.00工程款。3、

4、工程竣工并通过发包人验收后，发包人30天内支付至总工程款的95%，余下工程款保修期满后7日内付清。四、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政部门调解；协商或调解不成的，按下列第2种方式解决。（1）提交地区经济仲栽；（2）依法向建设工程所在地人民法院起诉。五、其他约定1.其他未尽事宜，双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，

5、协商解决。2.本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。发包方（盖章）：承包方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日2