基础工程施工协议书.pdf

《基础工程施工协议书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、基础工程施工协议书发包单位：施工单位：根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)工程量:结算时按现场实际工程量计算质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa第二条合同工期开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以

2、外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的工作和义务甲方的工作义务(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施

3、工等进行全面监督和指导。(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。(4)负责本工程的对外联系工作，乙方的工作义务(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。本

4、工程质量应达到国家质量评定合格标准。双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意第六条违约责任若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹

5、、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理．下列温度最接近23℃的是．人体的正常体温．北方冬季的平均气温．让人感觉温暖、舒适的房间温度．冰水混合物的温度．当温度发生变化时，物质的状态通常会发生变化。下列现象中物态变化判断正确的是．初秋的早晨，草叶上出现的晶莹

6、剔透的露珠属于固态变为液态现象．晒在太阳下的湿衣服变干是气态变为液态现象．擦在皮肤上的酒精很快变干是液态变为气态现象．初冬树上的霜是液态变为固态现象．下面是四位同学用温度计测水温的实验操作过程，其中正确的是)4．在测量水的温度时，甲、乙、丙三位同学按如图所示方法读数，正确的是__乙__，水的温度是__42__℃，温度计的工作原理是利用液体的__热胀冷缩__。．摄氏温度规定，在标准大气压下，沸水的温度为A.120℃B.100℃C.90℃D.80℃6.下列温度值最接近实际的是．健康成年人的体温是39℃．让

7、人感觉温暖而舒适的室内温度是25．洗澡时淋浴的适宜水温是60℃第一节物态变化与温度．在一个标准大气压下盐水的凝固点是0℃．下面分别表示几位同学在练习用温度计测液体的温度实验中的做法，正确的是)8．如图所示的温度计，关于它的说法正确的是．该温度计是根据固体热胀冷缩的原理制成的．在使用该温度计测量物体温度时，可以离开被测物体读数．该温度计的量程是20℃～100℃．该温度计此时的示数约为21℃9.如图所示是实验室常用温度计，关于它的说法正确的是．该温度计的示数为39℃．该温度计的分度值是0.1℃．常用温度计

8、是根据固体热胀冷缩的原理制成的．在使用该温度计测量物体温度时，可以离开被测物体读数10．物质通常有三种状态：__固态、液__态和__气__态。在个标准大气压下5℃的酒精、氢气、铁三种物质中，有固定的体积和形状的是__铁__，既没有固定的体积又没有固定的形状的是__氢气__。11．把①糖、②醋、③白雾、④碗、⑤勺子、⑥味精、－－⑦水蒸气、⑧二氧化碳、⑨干冰按物质的状态进行分类：属于气态的是__⑦⑧__；属于液态的是__②③__；属于固态的是__①④⑤⑥⑨_