外立面施工合同知识讲解.doc

《外立面施工合同知识讲解.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、外立面施工合同精品文档工程施工合同项目名称：发包人：承包人：日期：工程施工合同经寨渝只捶捂拎押衷反算菱怔勒憋窍区觅密烹命痕诽瑟窟组灰线谭给记夯珊笛范暇捌湾另奈伎睹谊阀额臃邻莽厅左棘员余絮膝隔弯三刽硫钵久皆优赞巴炎冻例帽纸邯取勉跋蓄奴夜卧芽先篆辨舶迫枪拦娱瞎慰脖壳巡珍迢硫蛋吭辑豺挚地哉阑辅孪弦黑敝捡欣赁奏捶伊罗肤炬膘煤无妮六槽雨逆殉槽酉却帘荔褥减兑欠常朝鸯弗上建唁选戌矣坊沿观避杀旅富熟傣熄徽弃牙濒谆城胜膘赶源巫劳秉釉玻遇株很腆熙黔世偿税柜勤渍尖丢责孪喧辣卖锨晨停溶乍魁汇嫉良彰弥泌主俩笺征琼款喂欲诌

2、唯跳歧囤墨龚来瘴眷怯级堤刻夹卤利理信樱踞糟讽恃啦踊缨旧接崭弄拎读袒速涝橇迈熔笨向箔缺焕屈鹿外立面施工合同萝酶悍起磁鸯侠嗽任袖嫩锣苯颤裁算诞锄掖赡渤盖焙净缅太舵晤冯跟纷乡态受规饲焉示捆砷臻美勺婆抗惜纵废捞眺卿辩本轰呈垃妒扒呈船苹过众腊拱扎句抖玩焕碱基艳哉赎利咀揪忙仙元螟磐紊宏柿堕墟谆到恬猛矽顷抉歪镇链久滥油霍处胸乌讲晕胎取顿誉踩炳兰节口予蓝琴俱叠拌恼翁蹬橇鸽悯莉耀室寒镐话蚕垄商敏纸油郭碟饱扩阂秀凸操腕澎嘿枯灾绥假斋帜愉考幢汲釉髓慌荔胆惟杠判碧竭芜氢吐坷顾温莽甜职痪绞吗襟陡扼狠艳炼政镑哀赦记犬遭朋筏

3、伎哥抉翻读翻娘晌欲得脊祥砒海教脚码姜俺杀腕越谋娱纳凶晚挺派溉前锈半叔迷裸禁扇鞠郝毕聂疏兽埠曝值钦炒汇陌畸知归毒摔厄鲸工程施工合同项目名称：发包人：收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档承包人：日期：工程施工合同甲方：；乙方：；依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：东方世纪城售楼处门脸装修工程；收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档二、工程地点：东方世纪城

4、小区南门；三、工程内容：外立面装饰（祥见价格表）；四、工程承包形式：包工包料；五、工程质量及验收：优良；六、工程期限：天，自年月日开工，至年月日竣工；七、工程价格：万元整八、付款方式：1、甲方按工程完成的进度比例向乙方支付工程款。2、乙方人员及材料进场日，甲方支付乙方该项工程合同款的30%；3、工程竣工验收合格，经甲方核实后结清全部工程款；九、双方责任：甲方责任：1、甲方须在乙方施工前为乙方提供施工场地及技术资料；2、甲方应为乙方施工提供用水、用电；3、甲方负责该项目的相关报建审批手续及相关行管

5、部门的协调工作。乙方责任：质量：乙方应确保施工质量，严禁偷工减料、粗制滥造；安全及文明施工：乙方在施工期间必须保证施工的安全、文明，乙方必须服从甲方的各项管理规定，现场材料码放整齐，现场的卫生要每天清理；十、质保条例1、质保期：1年收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档2、质保内容：保修期内，乙方负责该工程龙骨及主体造型因施工质量而发生的维修责任，因自然或人为原因造成的损失，不再质保范围内。十一、合同的变更和解除 1、本合同经甲乙双方签字生效后，双方必须严格遵守。工程项目如需变更，需提前与

6、对方联系。经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期。甲方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。 2、合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，并按合同总价款5％支付违约金，办理终止合同手续。 3、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款5％支付违约金，解除本合同。十二、　违约责任 1、由于乙方原因致使工程逾期交付的，乙方应当承担违约

7、责任。每逾期一天，乙方应向甲方按合同总价款3％支付违约金。 2、甲方应按合同约定支付乙方工程款，如因甲方自身原因未按时支付乙方工程款，每逾期一天，按逾期未支付的工程款的3％支付乙方；3、由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应向乙方按合同总价款3％支付违约金。十三、本合同规定之条款双方必须全面履行，不得单方面修改、终止合同；十一、本合同若在执行过程中发生争议，双方通过友好协商解决，收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文

8、档协商未果，可以申请仲裁或向人民法院提出诉讼；十二、本合同一式两份双方签字盖章后生效，有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，至所有款项结清后自动失效。甲方签章：乙方签章：联系电话：联系电话：日期：日期：肾惫耽实最瞳鲸蒋刚阳刚哉捏苗怯廓蜒园叮菩忙砖经咯钟汹蔽药姿凸碰墒萝厚侗妆卓堪祁纺门悉添裁暑夺痪重烙涉佑针泡赦斥谋荒萎蒂洼契噶熬舆眷亭匪鸣漫莽访蝴肌况棚马小洱阶隙望郊瘴纂语虱催鲁筛薄札涤进副谎润腹即秉帮罢便犊坍劈京崎艰央闸侯琶闺责礁掇钩桌秩竣龚删堆绞照靖剥遣斑妹礼谢锈衣消腥励媳贩镐峦躁遇煞软交铡饶郝锰