工地CFG桩施工合同.doc

《工地CFG桩施工合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、梧桐小院工地CFG桩施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：潍坊立拓岩土工程有限公司（以下简称乙方）甲、乙双方就拟梧桐小院CFG桩施工工程，经协商一致，达成共识，特签订本合同，以资共同遵守。一、工程名称：梧桐小院工地CFG桩工程。二、工程概况及造价：本项目位于潍坊市主楼CFG桩工程施工。共计m3，桩径为mm，有效桩长m，0.5m的保护桩头。工程总造价约万余元。三、工程范围和内容：严格按照甲方要求施工，施工分两个阶段施工，进厂先打几根试验桩，等试验桩检测完成后确定打桩数量后开始打桩，工期计时开始。四、承包方式和工期及工期顺延：1、承包方式：乙方包

2、工包料，单价一次性包死。2、工期：施工开始后20天完成施工（不包含打试验桩部分）。3、工期顺延：因以下原因造成工期延误，经甲方、监理工程师确认，工期相应顺延：5（1）发包人未能按约定提供开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程款致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力。五、工程量计算、价格、工程款结算及付款方式：1、工程量计算：A、根据工程施工顺序和施工方案，工程完成后七个工作日内甲、乙双

3、方根据施工图纸和现场实际施工的两个工程段的工程量，合同约定的及实际发生的工程量结算，由双方代表进行结算签证。B、如本合同约定项目与现场实际不符之处，由双方按实际情况协商解决。2、工程价格：1）CFG桩：770元/m3（此价格含跳打施工及场地平整所需费用）；2）所报价格不含测桩、做试验所需费用；3）空孔桩单价：30元/m；4）凿桩头：20元/个；55）挖并倒运桩间土，桩头，25元/m3（不含外运）；6）第一次打完试验桩15个工作日内不能进行第二次桩机工程施工，每超一天应收取2000元的误工损失费用。以上价格含税金、人工、机械、管理费等所有费用。3

4、、工程款支付：工程完成80%，工程款付至已完成工程量的70%，工程完成后，甲、乙双方在7个工作日内完成工程量结算，十个工作日内付清总工程款。六、质量与检验1、工程质量1.1双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任比例分别承担，双方有争议期间不妨碍工程款支付。2检查和返工2.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和

5、重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工而产生的费用由发包人承担，相应顺延工期。2.45因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。3、隐蔽工程和中间验收3.1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间。承包人准备验收记录，验收

6、合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。3.2工程师不能按时进行验收，应在验收前向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。3.3经甲方、监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，承包人方可进行隐蔽或继续施工。七、双方责任：甲方：1、甲方提供施工所需水、电，并承担其费用，电源接口需接至基坑上边沿。2、甲方清理施工障碍达到施工条件。3、按合同及时计量工程量和支付工程款。乙方：1、乙方施工的CFG桩确保合格。2、乙方在施工期间的人员工伤及第三方伤害，及连带的经济

7、责任、法律责任由乙方自行承担。53、乙方在基础施工期间要确保对工程成品及时监控、维护、保修。4、乙方因非不可抗力因素造成工程停工5天以上，甲方有权要求乙方退场，并承担甲方相应的损失，且不予支付工程款。八、双方解决方式：双方就本合同发生争议，由双方协商解决；经协商不成，向工程所在地人民法院起诉。九、本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，双方代表签字、单位盖章后生效。甲方乙方：潍坊立拓岩土工程有限公司代表签字：代表签字：年月日年月日5