白石电站改造工程升压站施工协议.doc

《白石电站改造工程升压站施工协议.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、白石电站增效扩容项目升压站工程施工协议甲方：白石电站改造项目工程组乙方：李丽蓉为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《水电建设工程质量管理暂行办法》）、《建设工程质量管理条例》等有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下,经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：口石电站升压站改造工程2.建设地点：忠县白石镇明光村3.主要工程内容：升压站A型人字杆（4根）更新及安装、四台隔离刀闸安装、四台电压互感器安装、三台避雷器（含记数器）安装、二台断路器安装、36只悬挂瓷瓶安装

2、、三只跌落保险安装、四组构架更换、一次线路的连接、跌落保险构架加固、所有构架及电杆防腐着色。第二条工程价款及支付方式1、工程价款：升压站改造工程安装费为43000元（大写万肆万巻仟元整）。2、工程价款支付：本工程建设资金先由乙方垫支。工程完工后，由甲方及工程监理验收合格后的7个工作日内，甲方向乙方一次性支付工程款。第三条施工设备和主要材料采购方式1、本工程所需的设备和主要材料由甲方提供。2、乙方负责施工安装时所需的设备和工器具，以及消耗性材料。第四条工期及相关要求1.本工程施工工期_天（2013年1月4日一1月18H）,o2.在施工过程屮，如

3、遇下列情况，工期应顺延：（1）由于不可抗力而被迫停工的；（2）甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的；（3）甲方变史计划或变史施工图，不能继续施工的；（4）甲方的其他原因致使工程中途停建、缓建的。第五条工程质量和验收1.工程质量应符合《水利水电施工及验收规范》及水利水电行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。2.工程结束后，甲方在收到乙方申请3个工作曰内应组织工程验收,乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。第六条双方义务（-）甲方义务1.按合同约定按时付款。2.

4、为乙方施工提供必需的施工条件和环境：（1）施工电源；（2）施工作业场地。第三条施工设备和主要材料采购方式1、本工程所需的设备和主要材料由甲方提供。2、乙方负责施工安装时所需的设备和工器具，以及消耗性材料。第四条工期及相关要求1.本工程施工工期_天（2013年1月4日一1月18H）,o2.在施工过程屮，如遇下列情况，工期应顺延：（1）由于不可抗力而被迫停工的；（2）甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的；（3）甲方变史计划或变史施工图，不能继续施工的；（4）甲方的其他原因致使工程中途停建、缓建的。第五条工程质量和验收1.工程质量应符合《

5、水利水电施工及验收规范》及水利水电行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。2.工程结束后，甲方在收到乙方申请3个工作曰内应组织工程验收,乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。第六条双方义务（-）甲方义务1.按合同约定按时付款。2.为乙方施工提供必需的施工条件和环境：（1）施工电源；（2）施工作业场地。3・向乙方提供符合国家电力行业标准的设计资料。1.甲方应委托监理或业主现场代表对施工进行管理。2.有义务协调工程施工所涉及的当地政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行。3

6、.根据相关法律法规规定应承担的其他义务。（二）乙方义务1.严格按照甲方提供并经双方确认的技施设计图纸、说明进行施工,做好自检工作，确保工程质量合格。2.按施工安全规范的规定，釆取预防事故的措施，确保施T的安全,并对承包范围内的施工安全负责。如因施工原因造成的事故及经济损失概由乙方全部承担。3.做好施T组织管理，保持施T现场的清洁，做到文明施丁。4.按照双方约定的范围，做好设备材料的管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。5.根据相关法律法规规定应承担的其他义务。第七条违约责任1.双方应严格履行合同，若甲乙双方因本工程建设问题给对方造成损失的，

7、任何一方应承担赔偿对方损失的责任。2.甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的1%作为违约金。3.乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的丄％作为违约金，并承担由此延误投产的全部生产损失。第八条附则1.本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。2.本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。3.在合同履行过程中发牛:争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8、4.本合同1式4份，甲方执2份、乙方执2份，均有同等法律效力。甲方（签章:联系电话:乙方（签章:联系电话：签订日期：年月日