食堂装修技术协议.doc

《食堂装修技术协议.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、施工协议　二O一一年九月十六日协议书发包人（全称）：XXXXX，以下简称“甲方”承包人（全称）：XXXXX，以下简称“乙方”依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《火铺矿选煤厂职工食堂装修》达成以下技术协议。一、工程概况工程名称：XXXXXX工程地点：XXXX　　　　　　　　　　　　　　　　　工程内容及工程量：（1）就餐厅及包房地面贴瓷砖，墙面刮瓷粉。（2）厨房满贴瓷砖、储物室墙裙贴900mm高瓷砖均采用防滑地板砖，墙面刮瓷粉。（3）室内门采用实木门2道，进户大门使用防盗门3道，窗户采用塑钢窗。（

2、4）使用耐火砖砌炉台并购买成品不锈钢洗菜池。（5）安装所有插座开关和节能灯具。资金来源：　　　　自筹　　　　　　　　　　　　　　　　二、工程承包范围承包范围：同工程内容三、承包方式：包工包料。四、合同工期开工日期：2011年9月16日　　　　　　　　　　　　　　　　竣工日期：2011年10月15日　　　　　　　　　　　　　　　　　合同工期总日历天数30天（注：以双方认可的实际进场日期计算）。五、质量标准工程质量标准：国标：GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。　　六、协议价款经双方协商，本项目为包干价（人民币）：4.5万元（肆万伍仟元整）七、工程竣工结算1、

3、结算方式：工程竣工验收之后一次性支付，不留余款。2、工程竣工结算金额：工程办理结算时以本协议4价款为准，本工程为包干价，不作调整。八、其他1、施工安全由施工单位自行负责，施工中发生的安全事故与甲方无关。2、工期奖罚：工期提前（延后）±5天内不计取，在此基础上每提前（延后）一天奖（罚）施工单位1000元/天（大写：壹仟元整）。九、工程质量及验收1、质量。按设计施工详图及说明施工，乙方必须遵照国家现行的建筑安装工程施工技术规范及质量检验评定标准；乙方应严格保证材料进场必须有出场合格证，按有关规定对材料、半成品、成品部件进行质检。2、工程竣工后，乙方书面报请甲方验收，甲方收到乙方书面

4、报告十日内组织有关人员进行验收，逾期不验收视为工程合格，自然交工。乙方在竣工验收时，应向甲方提供完整合格的技术资料三份。十、双方责任与义务双方应相互协作，及时沟通，保证工程施工顺利进行。1、甲方责任与义务；（1）协助乙方办理进入施工现场的有关手续；（2）负责工程质量、进度的检查和工程竣工验收工作；（3）协调乙方与其它施工方的相关事宜；2、乙方责任与义务（1）施工安全由施工单位自行负责，施工中发生的安全事故与甲方无关；（2）按设计图纸和本协议规定的工作范围、安全、保质、保量、按期完成任务；（3）对进场人员进行技术、质量、安全施工等教育工作；（4）执行甲方现场相关管理制度，提别是安

5、全管理制度；按国家现行的安全操作规程组织施工，并接受甲方现场安全人员的安全监督和甲方代表的其它检查；（5）竣工验收时，负责为甲方提供完整合格的技术资料三份；十一、其它1、凡与本协议有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如协商后仍不能达成协议时，4则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，任何一方可向盘县人民法院提起诉讼，在法院审理期间，除法院审理的事项外，合同应继续履行。此过程发生的费用，除法院另有规定外，应由败诉方承担。2、本协议未尽事宜，双方协商解决。十二、协议生效协议订立时间：　2011　年　09月　16日协议订立地点：　XXXX　　　　　本协议双方约定　签　

6、字　　　　后生效。发包人：（公章）　　　　　　　　承包人：（公章）　　住所：　　　　　　住　所：法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：电　　话：　　　　　　　　　　电　　话：开户银行：　　开户银行：4附件1工程质量保修书发包人（全称）：XXXXXX　　　　　　　　　承包人（全称）：XXXXXX　　　　为保证　XXXXXX（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容食堂装修质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。双方根据

7、国家有关规定，结合具体项目约定质量保修期为壹年二、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用由承包人承担。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保食堂装修的质量。因承包人原因致使食堂装修在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。三、质量保修