建筑装饰工程合同.doc

《建筑装饰工程合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程合同立合同建筑单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）第一条：根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，结合实践经验并参照国际建筑市场惯例，经甲乙双方充分协商，为明确各自的职责、权利和义务特定本合同作为施工过程中分工负责，共同遵守的依据。第二条：1.工程概况：工程名称：。上级批准文号：。其中：（1）建筑面积。（2）建筑面积。2.工程地点：。3.工程期限：(1)本工程自年月日开工，至年月日竣工，共计日历天。（2）因各种不可抗力的原因而影响工程施工，则按影响的实际天数顺延施工工期，由此造成的损失乙方不承担经济和法律责任。（3）工程开工前，甲方应办

2、妥与工程有关的各类许可证件，接通施工现场的电源、水源及运输道路，清除影响施工的设施及障碍物，提供正常开工的各项条件，否则工期顺延。4（4）因甲方不能按期供图、供料、供设备、支付工程款或其他原因，即使工程停工或不能顺利施工时，工期顺延。（5）乙方有义务协助甲方办好工程开工前的合法手续。在甲方已经提供完善且必要的施工条件后，应积极组织施工，如若因乙方原因即拖延工期，责任由乙方负责。第三条：承包方式：。第四条：合同金额：暂估为（大写）（￥：）工程结束时，以九三定额为基础加上临时增加工作量及零星用工按实结算。第五条：付款办法：第一期：本合同生效后叁日内支付合同暂估总金额

3、50%计。第二期：本工程进度完成50%时支付暂估总金额%，计。第三期：本工程竣工验收合格柒日内结清全部余额。在施工过程中因甲方要求必须增加的工程量，其增加部分的费用由甲方先预支90%，余额待工程结束再与甲方按实结算。第六条：在施工过程中，如因甲方要求必须变更设计，甲方应当在五天前用书面形式通知乙方。同时，应当提供由原设计单位出具的变更图纸或备忘录，由设计变更所造成的返工及其他损失，均由甲方负责。第七条：乙方应当按图施工，工程质量必须符合施工技术验收规范标准。双方应及时配合，做好各项隐蔽工程的质量验收。乙方以书面通知甲方后，甲方须在24小时内到施工现场进行验收，如

4、甲方不能按时验收，则视为验收通过。4工程结束后，乙方应当及时向甲方填写工程竣工验收单。甲方收到后须在五天内派人验收并在48小时内在工程验收单上填写验收意见。甲方如若逾期或未经乙方同意而擅自使用工程，均视为正式验收合格。第八条：质保条款：乙方对本工程的施工质量保修期为个月，即至年月日止。在保质期内，因乙方原因造成的质量问题由乙方免费修复，因甲方使用不当造成的损坏如需乙方修复，所发生的费用经乙方核算后向甲方结算。第九条：安全施工：乙方有责任加强管理，教育施工人员安全生产、文明施工。如发生工伤事故等，双方应全力抢救并且实事求是的查明原因、分清责任，迅速采取整改措施，在

5、安全第一的原则下确保施工进度。第十条：未尽事宜：本合同的未尽事宜，双方另行商定。甲方委派为现场负责人，乙方委派为现场负责人，双方及时协调有关事宜，密切配合完成本工程。凡有不属预算范围而又无法套用定额的零星用工或临时增加的工程量，以双方现场代表所签的增加单为准。第十一条：违约责任：依照国家合同法及有关法规、规章处理。第十二条：争议的解决：在本合同的履行过程中如有争议，双方以友好协商方式解决，万一协商不成，任何一方均可提交合同履行地法院予以调解或判决。第十三条：合同的效力及其他：本合同经双方代表签字应加盖单位公章后生效，至工程竣工验收、款项结清后失效。对本合同的修改

6、，须经双方协商达成一致意见至签定协议书或补充合同。在合同有效期内，如无法定理由，任何一方均不得单方面中止或解除合同。否则，必须赔偿对方由此而造成的直接经济损失。第十四条：其他补充条款：4第十五条：附则：本合同正本一式份，甲方执份，乙方执份。甲方（盖章）乙方（盖章）住所住所电话电话开户银行及帐号开户银行及帐号签约日期地点：年月日于4