桩基础工程施工承包合同.doc

《桩基础工程施工承包合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、桩基础工程施工承包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲方将芜湖市华强R01（西区）工地桩基工程委托宜兴市太湖地基工程有限公司（乙方）施工，依照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签定如下条款，共同遵守。第一条：工程名称1．1工程名称：芜湖市华强醇美华城R01地块澳然天成50#、51#、52#、41#、42#、43#楼1．2工程地点：齐落山路、水阳江路口1．3工程内容及范围：打压桩（包括试桩）、焊接桩、设备及材料进退场、资料报验汇总评定（报总包方综合评定）1．4施工造价：压桩以管桩（PHC-AB500-1

2、00）及施工单价202元/米结算，钢桩尖200元/个。工程量约1.6万米，施工不含水电费，工程量按设计施工图及现场签证。1．5质量等级：合格1．6工期：按照监理工程师签发的开工令之起计算工期，在20个工作日内完成压桩施工任务。第二条：承包方式双包：包工包料、包质量、包安全、包工期。第三条：付款方式3．1每两栋打桩完成付工程桩（材料费）的70%，所有房号打桩工程全部完成付总价的85%。其余待结构工程验收合格（资料齐全汇总移交甲方）一月内付清。第四条：甲方责任4．1工程开工前一周，应交给乙方施工图纸一份，地质勘探报告一份，并组织设计单位及有关部门共

3、同图纸会审。4．2甲方应在施工前做好施工区内的三通一平工作，并保证施工道路畅通及用电容量符合要求。4．3地下管线由甲方在开工前向乙方交底，如遇地下障碍由甲方负责清除，乙方必须在压桩前进行试压桩工作。4．4按照城市规划有前规定，办好施工的相关许可手续。4．5非分包单位原因造成的待工、停工、延误工期，工期应顺延。如连续误超过三天则从第四天起，甲方将积极配合乙方，要求监理、建设单位办理相关签证工作。每停工一天补助乙方1000元/天。第五条：乙方责任5．1严格按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工期现场管理，文明施工，安全生产，保障工程施工顺利进

4、行。5．2严格按照施工图纸有关技术标准进行施工，保证工程质量符合现行施工规划要求，工程完工后及时整理技术资料和竣工资料报申甲方汇总进行统一评定，并交有关部门进行验收，并与工程主体承包单位办理交接手续，及时完成桩基与分部评定和桩位复核工作，相关资料一并报甲方相存档。5．3按照合同、施工图及有关技术文件，及时编制好施工方案，做好各项报验工作，做好各项工作安排。应有相应的施工组织技术预案，以保证施工期间不对周边环境和建筑物造成影响。进场机械设备以及材料必须符合设计及满足施工要求。在压桩前进行度压桩工作，压桩施工严格按规范及相关标准规程要求，且积极服从

5、甲方的例行检查和巡查。5．4服从管理，听从甲方及监理工程师的指挥，与甲方共同协调好工程周边关系。5．5压桩结束积极配合建设方和甲方组织桩基检测相关工作。5．6由于压桩导致桩位偏差超规范要求，基础需进行处理，费用均由乙方承担。5．7打桩工程开始以监理签发开工令为准，乙方严格按建设单位及甲方的进度计划及工期进行施工。每栋房打桩完成节点按甲方要求完成，每延迟一天处罚2000天。第六条：其他甲方指定为甲方工地代表，乙方指定为现场代表。第七条：本合同一式四份，经甲、乙双方签章后后生效。甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方另行商定，协议不成时，向所属经济合同仲

6、裁或向所属地方法院提起诉讼。甲方（签章）乙方（签章）法定代表人：法定代表人：年月日