电气安装承包协议书.doc

《电气安装承包协议书.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、电气安装承包协议书乙方：赣州市安泰电力工程有限公司根据《中华人民共和国协议法》和建设部《建设工程施工协议管理办法》等法律法规之相关规定，为维护甲乙双方权益，确保工程质量，经双方协商一致签订以下条款：一、工程名称：二、工程内容:详见乙方提供的《电气安装工程预算书》。三、工程地点：四、承包方式和施工要求：承包方式：，工程装路性材料由购路。工期要求：本工程工期为天，从年月日至从年月日全部竣工移交。工期自合同要求预付工程款全部到帐后次日算起，如遇雨天等不可抗力原因则工期顺延。质量要求：乙方应严格按照图纸并参照国家现行电气安装及验收

2、规范施工，确保工程质量。五、协议的确定及付款方式：协议造价的确定：双方同意本工程按2004年版《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表（第二册）》及配套《江西省建筑安装工程费用定额》有关规定和标准进行计价取费。合同造价值为：人民币拾万仟佰乙方提供《工程预算书》壹份。预算造价为¥元。付款方式：甲方同意在工程开工前天预付工程款人民币¥元给乙方。余款甲方应在本工程竣工验收合格、送电前一次性全部付清。六、其它事项甲方应办理好工程施工范围内的青苗、树木及施工障碍拆除赔偿工作等。乙方应做好安全生产工作，确保施工安全。如发生安全事故，则由

3、责任方承担相应责任。工程中所需进行的一切与施工有关的配合工作（包括试验、调试、测试等工作）由乙方自行委托有关单位，并经甲方同意。违约处理：如甲方擅自解约协议，乙方已收工程款项不予以退回；如甲方在工程竣工前仍未按协议要求支付工程款，甲方同意乙方在任何时候拆回工程全部材料，且已付工程款项不予以退回甲方。如果乙方超越协议工期完工或未按国家有关标准和规范施工，甲方在项目竣工后14天内可要求乙方支付违约金（超工期按每超过1天扣100元，质量问题视具体情况处理），逾期视为放弃。按实决算项目以实际发生工程量为准，并接受甲方有关人员的审核

4、。甲方在收到《工程结算书》30天内，将审核结果以书面形式通知乙方，逾期视为甲方全额认可工程结算金额。如甲方在工程竣工后1个月内仍未付清所欠工程款，从第2个月起至合同款项付清时，甲方应按银行同期贷款利息连同所欠工程一并付给乙方。发生工程款拖欠时，乙方保留向法院提请诉讼的权利。本协议附件包括：乙方提供《电气安装工程结算书》壹份。七、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。协议未尽事宜，可由甲乙双方协商解决。备注：本工程按照《工程预算》书中所列的项目施工。甲方：乙方：开户行：开户行：中国建设银行股份有限公司赣州八一四分

5、理处帐号：帐号：36001125210052500558代表：代表：联系电话：联系电话：二0年月日电气安装承包协议书[篇2]发包方：河北建工集团有限责任公司南口路项目部（甲方）承包方：（乙方）天津市河北区南口路住宅项目电气安装工程经甲乙双方共同协商，由乙方自愿承包，条款细则如下:一、工程概况：全现浇剪力墙结构，地下层，地上层。二、承包单价：天津市河北区南口路住宅项目按施工图纸及洽商变更及现场实际情况（包括所有预留、预埋、安装、小件制作安装、调试、拆除等项执行定额包括内容，竣工验收后保修期间负责本工种出现问题的保修工作）一次

6、承包不做调整，按实际建筑面积元/边。三、施工承包范围1、南口路住宅项目部内容及现场临电。2、所承包的项目负责到竣工验收并保证验收达到“海河杯”标准。四、材料及工机具管理1、甲方负责：垂直运输设备，现场配电箱，公共照明设备，手推车（使用过程中自己维修，更换内外胎及易损构建），用完后刷漆,无损坏退库，否则给班组下帐。河北建工集团有限责任公司南口路项目部合同文件2、乙方自备：（1）三级配电以下所发生的费用乙方自负。（2）本工种所有使用的手使工具及安全防护用品，焊机、锯片、钻头、锤头、锤子、角磨机、云石机及磨片、焊帽、焊把线、锯弓

7、子、锯条、剪子、钳子、螺丝刀、小线、墨汁、墨斗、靠尺、线坠、大铲、刨锈、铁抹子、木抹子、杠尺、水靴、手电、手电泡、粉笔、滚刷、毛刷、油桶、水桶、灰斗、水斗、喷雾器及3级配电以下照明费用。（3）甲方统一配发工作服（施工满一年的工人按半价扣除）、床单、被罩，费用由乙方自理。（4）所有材料执行定额用量，超用量部分由乙方自负,节约部分按50%奖励给乙方。（5）现场耗材提前7日报计划，否则窝工、停工损失自负。五、场容及卫生管理1、乙方必保天津市文明工地标准。2、现场材料按甲方指定地点、分规格、分类、拉线码放整齐。3、宿舍卫生每日设专

8、人打扫，被褥叠放整齐，无私拉乱接，男女共眠现象，违规每次罚款50元。4、作业面做到活完料清脚下清。六、质量及验收规定1、乙方必保天津市海河杯工程，达不到此质量标准，结账每平方米扣除1元。22、工序自检、三上墙、场容清理干净，找工长及质检员报验，一次性验收不合格罚款200元，监理验收不合格罚款500元。3