外墙涂料装饰工程分包协议.doc

《外墙涂料装饰工程分包协议.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、外墙涂料装饰工程分包协议总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）按照《屮华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方协商，达成了以下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：茶山镇睦州坪村安置房1・8号楼及附楼。1.2建设单位：茶山镇睦州坪村经济合作社。1.3工程地点：温州市茶山镇睦州埒村。1.4工程内容：外墙涂料装饰施工，其施工工序为：基面处理：釆用外墙专用腻了批刮三遍。砂纸打磨：采用打磨—•遍底涂施工：采用滚涂一遍。屮涂施工：采用喷涂一•遍。同色底漆：采用滚涂一-遍主材施工：

2、釆用仿花岗岩主材漆喷涂一•遍。罩面施工：采用滚涂一遍1.5工程范围:外墙涂料施工。1.6I程形式：由乙方涂料工程单项包工包料。1.7开竣工H期：与土建同步。第二条：合同价款2.1木合同外墙涂料九/每平方米，暂定面积平方米。本报价包插的所有材料、施工、机械作业费、运输费等一次性包死。暂估价款元（人民币：）。（本报价含70%的材料发票，不含总包配合管理费。）2.2外墙涂料面积按实际完工面积结算。23涂料颜色：由甲方会同建设单位共同选定，以建设出具的颜色确认联系单为准。第三条：质量标准及婆求3.1涂料材料质量及技术标

3、准按合格标准。3.2涂料工程质量按单项验收达到合格。外墙涂料必须均匀平整，不露底，不起泡，无明显色差。3.3乙方应认真作好粉刷而基层的处理，在基层处理方而，乙方应负责清除墙面的灰尘、脏物、油脂、粉化、风化物、小范围的纹面脱皮、剥落工作，以及清理霉点和任何不利于涂刷效果的杂质。如乙方在基层处理屮发现大面积的起壳、起灰等现象，应协调土建施工单位对墙面进行重新处理。3.4涂料的涂刷应到位，特别是阴线及窗框四周应用漆刷修补，整个墙面涂刷应平整，厚薄均匀，没有漏涂、流坠、咬色等现彖。第四条：保修事项4.1工程保修期为一年

4、，一年内乙方应保证春秋两季按维修检查表进行检修，保证外墙涂料不褪色不均，不粉化，不脱皮。4.2涂料色号保存5年，保修期后，如甲方需改变颜色或重涂，乙方只按原报4.3价收取材料成本费，施工费由甲方承担。第五条：工程付款方式（按每栋单体进度）5.1腻子完成后，甲方支付给乙方工程款为合同总造价款30%,计民币>Lo5.2底漆、喷涂真石漆完成后，甲方支付给乙方工程款为合同总造价的20%,计人民币元。5.3同色底漆和仿花岗岩主材漆完成后，甲方支付给乙方工程款为合同总造价款的20%,计人民币九。5.4工程主要部位完工，甲方

5、支付给乙方合同总造价的%,计人民币元。5.5工程预验收半个月内甲方支付给乙方合同总造价的%,计人民币丿Lo5.5竣工验收后，甲方向乙方支付剩下的全部工程余款。第六条：双方责任6.1甲方责任:6.1.1甲方通过工程管理代表实施对工程的管理，其管理工作内容包括材料、安全、质量、进度、费用的监督和控制，工程的组织协调和合同管理。6.1.2由于涂料的品种颜色由甲方协同建设单位选定，如涂料选用的颜色失误造成工程整体效果问题其责任由甲方及建设单位负责。6.1.3甲方负责施工现场的代表-6.2乙方责任6.2.1乙方应牢固树立

6、安全第一的思想，加强对施工操作人员进行安全教育，并严格按照安全操作规则和安全规范施工，服从总包单位的管理，服从现场保卫规定，注意防火，如发生乙方原因引起的安全事故，应由乙方口己负责任。6.2.2乙方施工人员和材料的垂直运输由乙方自负。6.2.3相关单位进行交叉作业时，对自己的成甜应首先进行自我保护，乙方在涂料施工吋应该对其他单位的成品加强保护，比如对铝合金窗四周的边框贴胶条保护，对石材、幕墙进行有效的成品保护措施，防止在清除基面吋刮伤铝合金。施工结束后，应对不应该刷涂料的部分进行污染的清理。6.2.4乙方应保质

7、保量使工程如期完工。6.2.5乙方委派为本工程的现场代表，由其负责组织整个工程的施工、质量、安全管理工作。6.2.6工期：乙方按甲方施工进度计划表进行施工，不得延误工期。第七条：合同争议甲、乙双方因合同发生争议，应首先通过协商，妥善解决。如协商不成，应向工程在地的经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。第八条：本合同一式两份，双方各执壹份正本一份，自盖章签字之日起生效，具有同等法律效力。甲方：乙方：签约人：签约人：mi早：jul早:签约H期: