起诉装修公司.doc

《起诉装修公司.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.起诉状原告人：xx身份证号：xxxxxxxxxxxxxxx被告人：xxxx建筑装饰工程有限公司地址：鞍山市铁西区朗庭国际商铺代表人xx诉讼请求：1.要求被告人偿还原告代为垫付资金5740元2.要求被告人偿还原告前期支付用于xxxxx4-1-402装修的费用中被告未施工款项，合计金额8422.8元.3.要求被告人支付违约金：1806元4.诉讼费用由被告承担事实与理由：原告与被告于2017年8月26日签定家庭装修施工合同，原告分别于2017年8月28日支付27950元、2017年10月5日支付13760元给被告用于xxxx

2、x4-1-402工地的装修。2017年8月26日被告开始对原告的位于xxxxxx4-1-402房屋进行装修.装修期间被告对装修工程监理不到，导致力工多次返工，对装修工程造成严重拖延，木工偷工减料，无故延误工期。10月22日木工完工，开始预约刮大白，但直到10月31日还未开工，最后联系东鸣装修公司老板xxx，说给找人协调，后监理xxx又说我家可以自己找人刮大白，工钱他们公司给付；要不就要再等一星期，等他们公司有人了再干，我问他这料钱和工钱怎么算，监理xxx说他们公司经理说了人工4240元、料钱他们只出1300元，等大白活完

3、事了，xxx..给大白工工钱，或直接把钱给我，让我给大白工钱，料钱也到时候一起给。后来我又和xxx公司经理xxx确认，都认可.我就自己找了工人，自己买料开始干活了。2017年12月5号我再次联系监理xxx，告诉他我家可以干下一项工种了，就是石膏线，还有大白工人干完活了，需要xx支付我事先说好的大白人工，料钱，搬运费共计5740元.监理说好的，他马上联系。第二天我又问xxx哪天给我干活，xxx说得等他的经理xxx找人才能干。说人都是他找的，可能忙。我又开始等，到了12月8日我又联系xxx告诉他我家沙发到了，可石膏线没上没法

4、放，让他9号去安石膏线，他又说得等经理xxx同意，现在不能干。我又问了鞍山经理xxx，刘总说问问情况，就一直没有结果..我于12月11日去鞍山xx问情况，接待我的是xxx，他说我家装修钱超了，所以干不了，我很纳闷，合同是你们预算的，老板xx签的，我没有加任何项目，你的工钱超了和我业主有何关系？我开始追要我先期垫付的大白等费用5740元。xxx说等等，现在没钱，我说那先给我干活，我家工期都超半个月了，还有那么多活没干，刘总也说等等。直到现在，xx既没给我5740元。也不给我干活.按照合同约定，被告拖延工期7天以上可以解除合

5、同，我现在要求解除合同，同时xx装修公司支付我前期垫付5740元、我已付的但未施工的资金8422.8元、违约金1806元(每日合同金额千分之2共21天)、支付一切诉讼相关费用..我要求依法维护我的合法权益，特依法向贵院提起诉讼，请依法判决..此致鞍山市铁西区人民法院起诉人：xx日期：2017年12月18日.