配电房施工合同定

《配电房施工合同定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、配电房施工合同甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方将基地配电房修建工程，委托乙方组织实施。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平原则，双方就本项目相关事宜达成以下协议：第一条承包方式和结算方式：承包方式:本工程以全包工包料形式发包给乙方，包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具等运输、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨产生的增加费用等。第二条工程造价本工程以电力部门标准工程预算总造价元。　第三条甲乙双方责任

2、和义务　一、甲方　1.向乙方提供基础施工图一份，水准点坐标控制点技术资料一份。2.按照合同支出乙方工程款。5　　二、乙方：　　1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；　　2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。　　第四条工程期限　一、自________年月日开工至______年____月_____日竣工验收。　　二、如遇下列情况，经甲方现场负责人确认后，工期相应顺延：1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；2.在施工中如因停电、停水8小时以

3、上、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；　　3.人力不可抗拒的因素而延误工期。　　第五条工程质量　　一、乙方必须严格按照施工图纸和国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，并接受甲方现场技术人员及建筑质量监督部门的监督。5　　二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：　　1.乙方用于施工主要原材料、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；　　2.隐蔽工程必须经甲方现场技术人员检查、验收后，方可进行下一道工序；　　3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方和当地建筑工程质量监督站，一般质量事

4、故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；　　4.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。保修期（质保期）为1年。　　第六条施工与设计变更　　一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知发包方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。5　

5、　三、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予以实施。　　第七条工程验收　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程竣工验收后，甲方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按有关规定执行。第八条工程款结算与支付　

6、乙方进场后，甲方向乙方支出工程款的50%；工程全部完工经甲方、工程完毕验收合格后支付乙方工程款的45%；剩余5%工程款待保修期满后一次性支付乙方。　　第九条违约责任承包方的责任一、工程质量不符合合同规定，达不到相关的质量标准的，负责无偿修复或返工。5二、如甲方拖欠工程进度款或尾款，应向乙方支付拖欠金额日万分之五的违约金。　　第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；　　二、向人民法院起诉。　　第十一条附则一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。二、本合同

7、自双方代表签字，加盖双方公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。甲方（盖章）：　乙方（盖章）：　代表（或授权人）：　　　代表（或授权人）：　年月日　年月日　　5