新建小区管线竣工项目探测合同

《新建小区管线竣工项目探测合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、东营市新建小区地下管线竣工探测项目施工协议书项目名称：东营市新建小区地下管线竣工探测项目委托人（甲方）：承揽人（乙方）：中国煤炭地质总局物测队委托人：姓名身份证(以下简称甲方)承揽人：中国煤炭地质总局物测队(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就东营市新建小区地下管线竣工探测项目工程协商一致,签订协议书。第一条工作范围及内容1工作范围：(1)测区范围：东营市水城庄园与海通紫荆花园小区范围内地下管线探测。2工作内容：(1)探查测区范围内，所有地下管线的位置、埋深及走向。(2)地下管线管线图编绘。第二条工期要求合同签订之日起，按甲方

2、要求提交成果资料。第三条成果的提交提交地下管线CAD管线图。第四条工程款及结算方1工程费用：工程费用均以人民币为结算单位。管线探测单价"00元/公里，不含稅票。2结算：工作量计算。本合同工作量的计算，以业主方验收后与甲方确定的实际工作量据实结算。3付款方式(1)乙方提交地下管线CAD管线图后，甲方支付50%工程款。(2)业主方验收后，10个工作日内支付所有剩余工程款。第五条甲乙双方的义务1甲方义务自合同签订之日起，向乙方提供有关资料，派专人配合乙方工作，保证工作顺利进行。2乙方义务(1)加强内部管理，保质保量按期完成任务。(2)严格按甲方要求提供成果资料。第六条违约责任1甲方违约责任(1

3、)合同签订后由于甲方原因终止合同，乙方未进入现场工作的，甲方应向乙方一次性支付违约金元。乙方已进入现场工作的，甲方应按完成的实际工作量向乙方支付工程价款，并赔偿因此给乙方造成的损失。(1)甲方未给乙方提供合同约定的必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费(停窝工费按每日_—元计算)，同时工期顺延。(2)在施工过程中，因甲方更改已确定的技术要求或设计方案引起工作量的增加，给乙方造成窝工、人工及材料的损失，甲方应承担全部赔偿责任，同时工期顺延。(3)按合同规定及时支付工程款，如不按期付款，每延误1日，甲方应向乙方支付合同总价款的4%的违约金。2乙方违约责任(1)合同签订后，

4、如乙方无故解除合同，乙方应退还甲方已付的工程款。(2)如因乙方原因导致其未能按规定的工期交付成果，每延误10,应付合同总价款4%的违约金。(但由于受天气等自然因素影响，则工期顺延)。(3)乙方应加强作业人员的安全意识教育，杜绝各种安全事故隐患。在现场作业时，确保人身安全和仪器设备安全。若发生任何安全事故，均由乙方自行负责。第七条不可抗力由于不可抗力(如雷电、地震、火灾、水灾、台风、暴风、雨雪、旱灾、流行病、瘟疫、爆炸、罢工、暴乱、战争及其他敌意行动、重大政策性变化及政府禁令等)，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第八条争议的解决在本协议履行过程中发生争议的，甲、乙双方

5、协商解决。不愿协商或者协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。第九条附则1本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力。2本合同自双方代表签字，加盖公章后生效。全部成果验收合格及工程费用结算完毕后，本合同自行终止。3本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。（以下无正文，为双方签字盖章处）甲方：姓名：身份证号：（附身份证明）地址:电话：签字：乙方:中国煤炭地质总局物测队（盖章）地址：河北省邢台市团结西大街444号联系人：袁永强电话：1ZZ32972397开户银行：河北省邢台市建设银行郭守

6、敬路支行银行帐号：13001655408050000050（委托代理人）签字：