建设工程施工合同(标准文本)

《建设工程施工合同(标准文本)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、GF—1999—0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月发包人（全称）：承包人（全称）:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就木建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项冃一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：第二条工程承包范围承包范围:第三条合同工期开工日期:竣工H期:合同工期总FI历天数犬第四条质量标准工程质量标准:第五条合同价款金额（

2、人写）：元（人民币）¥：元。第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及冇关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为木合同的组成部分。第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十

3、条合同生效合同订立时间：年月H合同订立地点:本合同双方约定后生效。发包人：（公章）：住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：邮政编码：专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用_尤—语言文字。3.2适用法律和法规需耍明示的法律、行政法规：一现行法律、法规3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行标准、规范4•图纸4.1发包人向承包人提

4、供图纸口期和套数：尤发包人对图纸的保密要求:无二、双方一般权利和义务5.工程师发包人派驻的现场代表姓名:职务:职权:6.项目经理姓名：职务：7.发包人工作&1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：双方约定发包人应做的工作：&2发包人委托承包人办理的工作：9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)施工场清洁卫生的要求：(2)双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后7口内工程师确认的时间:11.1期延误13.1双方约定工

5、期顺延的其他情况：无四、质量与验收12.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：无五、安全施工六、合同价款与支付13.合同价款及调整13.1木合同价款采用_可调价務方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款小包括的风险范围:风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：无（2）采用对调价格合同，合同价款调整方法：按实际价格执行（3）采用成木加酬金合同，冇关成本和酬金的约定：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：不支付预付款一扣回工程款的时间、比例：_£15.工程量确认15.1承包人向工程师提交已完工程

6、量报告的时间：完工后30日内16.1程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：__2七、材料设备供应17.发包人供应18.承包人采购材料设备八、工程变更九、竣工验收与结算19.竣工验收19.1承包人提供竣工图的约定：无十、违约、索赔和争议20.违约双方约定的承包人违约责任：_Jc21.争议21.1本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第无种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、其他22.工程分包22.1本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为:无

7、23•不可抗力23.1双方关于不可抗力的约定：_按相关法律、法规执行24.保险25.担保26.合同份数26.1双方约定合同副本份数:27.补充条款