设备、管道检修合同

《设备、管道检修合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、设备、管道检修合同工程名称：内蒙古君匸化工水泥分公司设备、管道检修建设单位：内蒙古君正化工水泥分公司施工单位：北京通达耐火工程技术有限公司合同编号：JZHT/12-SNHT-007签订时间：2012年刀U第一部份商务部分甲方：乙方：卬乙双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，经过I■办商达成以下合同条款，双方共同遵守执行。1.工程名称：2.施工地点：3.施工内容（设备、管道检修项目详见技术协议，技术I办议为本合同不可分割的一部分）4.双方权利、责任和义务4.1甲方权利、责

2、任和义务4.1.1卬方捉供设备更换的配件、制作管道的钢板，甲方负责做设备的动平衡，为乙方创造必要的施工条件，免费捉供施工、生活所需的电源、水源。4.1.2卬方I•办助乙方解决伙食，伙食费由乙方承担。4.2乙方权利、责任和义务4.2.乙方应服从卬方的I■办调工作，接受甲方代表及其材料厂家技术人员对工程质量的监督和检查，并积极给予配合。4.2.2乙方应加强施工现场管理及职工素质教育与安全教育。采取必耍的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全。非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方负责承担。4

3、23检修时所需材料（除水、电、风外）及照明、割焊等工器具由乙方自备。4.2.4检修期间及时将废旧材料及时清理到指定地点，做到工完施工现场清理。4.2.5施工单位必须保证施工力量和施工进度，保证24小时不间断施工。426今后大、小修乙方必须随叫随到，价格按本次合同价格执行。5•工期5.1工期：8天（日丿力天数，具备施工条件开始计算）。5.2因甲方原因造成停工的，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。5.3工期延误：对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工

4、期顺延。5.3.1设计变更和工程量增加。5.3.2因甲方其它设备检修，备品备件、材料供应不到位，非乙方原因停水、停电、停风造成乙方停工累计超过四小时，超过四个小时不足8小时甲方按200元每人次，补给乙方作为误工费。5.3.3因乙方原因造成工期延误以4小时为界，毎4小时按照合同总价5%补偿给甲方，在工程款中扣除。534不可抗拒的口然原因；5.3.5合同中约定甲方同意给予顺延的其他情况。6•工程质量与验收标准、规范6.1本次工程的质量目标为：设备负荷运行180天内不能因施工质量问题影响运转。6.2乙方严

5、格按照设计图纸资料以及国家有关工程施工规范组织施工。6.3施工规范和验收标准6.3.1《水泥行业筑炉工程质量检验评定标准》；7•工程竣工验收7.1竣工验收。工程具备竣工验收条件，甲、乙双方共同组织对工程进行验收，乙方按国家工程竣工验收的有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。7.2甲方代表在收到乙方交的竣工验收条件，甲、乙双方共同组织对工程进行验收，乙方按国家工程验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。承担工程保管及一切意外责任；验收后色日内不予批准且不能提出修改意见，可

6、视为竣工验收报告已批准，即可办理结算手续。&施工综合单价及竣工结算8」工程变更及价格（见附表一）如施工期间发生合同以外的检修项目，由双方现场协商工程价格。&1.2工程结束后，出具工程核定单（以实际重量）进行计算。8.2甲乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款10.3条处理。9•付款方式：9」施工完毕，负荷试车72小时正常后，乙方出具建筑业全额正式发票支付工程款的90%,合同款的10%作为质保金，在负荷运行180天无施工质量问题支付剩余10%质保金，（在7个工作日内一次性付清）。10•合同生

7、效、终止及其它10」本合同自签字之日起生效，甲、乙双方履行完各自的责任和义务后自行终止。10.2未尽事宜，双方友好协商解决。10.3本合同在执行过程中，如发生纠纷、争议，双方按合同法友好协商解决，若协商不成，在甲方所在地人民法院诉讼解决。10.4违约责任：双方如有一方违背以上约定，违约方承担工程款总额的10%的违约金。10.5木合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方代表签（章）字生效。甲方：内蒙古君正化工有限责任公司乙方：法人代表：法人代表：开户行：开户行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传

8、真：地址：地址：邮编：邮编：委托代表人：委托代表人:附表序号目项单位综合报价（单价）注备Ld痕衡台/元曼力儿刃jd台台/元套套7U/5套%/如T粗子台/元7加2m创钠板8冈卡、米钢12供m2E馳封E吨元Ebd吨/n元除拆含kLd吨第二部分技术要求一、工程概述检修工程主要有：烘干破碎机更换锤头、2#烘干破碎机修补传动轴、熟料破碎机做动平衡、更换滤饼给料机、原料磨选粉机更换油封、F08热风管道修补工程计划施工时间2012年4月。二、工程项目序号目项单位□FrL刃H轴、F2