FIDIC合同条件学习

《FIDIC合同条件学习》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、12章习题答案1・答案：B解析：“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。2答案:B解析：根据合同的约定，总监理工程师有选择工程总承包人的建议权人的认可权。3.答案：A解析：监理招标屮标通知书屮写明的委托人接受的合同价，是指工程正常监理工作酬金额。在监理工作过程小如果发生了附加监理工作和额外监理工作，则按照合同专用条款的约定另行支付相应酬金。4.答案：C解析：“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时。5答案：B解析：“提供有关设计的技术资料”“向有关部门办理各设计

2、阶段设计文件的审批工作”和“确定设计深度与范围”屈于发包人的责任或义务。6.答案：D解析：在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项口的服务结束。7.答案：A解析：材料交运过程小会有合理的损耗，合同内约定的合理磅差或尾差为判定是否按合同约定供应数量的标准，因此交货清点时的数量在合理尾差范围内不能视为供货方违约，应按合同约定支付结算。8・答案：B解析：对于tl提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况案例分析。9.答案ACE第13章工程索赔的起因与依据习题答案1•名词解释现场条件变化：在工程实施过程屮，承包商“

3、遇到了一个有经验的承包商不可能预见到的不利的自然条件或人为障碍”，因而导致承包商为完成合同耍花费计划外的开支。第二类不利的现场条件：第二类不利的现场条件，是指在招标文件中根本没有提到，而且按该项工程的一般施工实践完全是出乎意料地出现的不利现场条件。工程范围变更索赔：工程范围变更索赔是指业主和工程师指令承包商完成某项工作，而承包商认为该项工作已超出原合同的工作范围，或超出他投标时估计的施工条件，因而要求补偿其新增开支。附加工程：附加工程是指那些该合同项H所必不可少的工程，如果缺少了这些工程，该合同项口便不能发挥项口预期的作用。额外工程：额外工程是指工程项口合同文件中“工作范围”中未包括的工作

4、。缺少这些工作，原订合同工程项口仍然可以运行并发挥其效益。工程拖期索赔：工程拖期索赔是指承包商为了完成合同规定的工程花费了较原计划更长的时间和更大的开支，而造成拖期的责任不在承包商方面。加速施工索赔：承包商就加速施工所增加的成本开支，将提出书而的索赔文件，这就是加速施工索赔。承包商的明示索赔条款：承包商的明示索赔条款指承包人所提出的索赔要求，在该工程项口的合同文件中有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件小有文字规定的合同条款，称为明示条款。承包商的隐含索赔条款：承包人的该项索赔要求，虽然在工程项H的合同条款屮没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含

5、义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。承包商对业主的索赔：在工程承包实践小，当承包商遇到了难以预见的或H己难以控制的客观原因或业主方的原因而使工程成本增加或延谋了工期时，将提出进行公平调整的要求，即承包商对业主的索赔。2.选择题(1)承包商工程索赔常见问题是(abed)。A・现场条件变化索赔B.工程范围变更索赔C.工程拖期索赔D.加速施工索赔(2)新增工程的类型是Qb)。(3)在FIDIC“红皮书”第四版规定：当最终结算时的合同价超过(或小于)其有效合同价格的(c)时，应进行合同价调整。A.20%B・loLC.15%D.25%(4)工程拖期索赔通常

6、在下列情况下发生：(abd)oA.业主的原因B.工程师的原因C.设计规划原因D.客观原因(5)下列方法屮那种为解决索赔争端的最佳途径Q)。A.双方的友好协商B.小间人调停C.提交法院诉讼D.提交仲裁机关(6)对于业主的索赔要求，工程师要做的工作是(ad)。A.研究业主的索赔要求B.裁定业主的索赔结果C.调停业主的索赔额度D.进行业主的索赔处理(7)一个完整的索赔报告书的第二部分是(c)。A.证据部分B.概括地叙述索赔事项C.叙述索赔的根据D.索赔款额和/或工期延长的计算论证和分析3•思考题(1)承包商工程索赔常见问题有哪些？它们的处理原则如何？承包商工程索赔常见问题：1•现场条件变化索赔，

7、处理原则是从合同责任上讲，不是承包商的责任，因而应给予相应的经济补偿和工期延长。2.工程范围变更索赔，处理原则是发生的工程变更的工程量或款额，超过了一定的界限时，即超出了“附加工程”的范围，应屈于“额外工程”。如果屈于“附加工程”，则计算工程款时，应按照投标文件工程量表小所列的单价进行计算，或参照近似工作的单价计算。如果确定是属于“额外工程”。则应重新议定单价，按新单价支付工程款。3.工程拖期索赔。在可原谅的拖期情况下，