13团建筑分包协议

《13团建筑分包协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、建筑施工分包合同发包方（甲方）：新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司承包方（乙方）：新疆阿克苏华艺园林绿化有限公司根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包协议条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本协议。第一条工程项目（_）工程名称：第一师十二团保障性住房幸福人家小区配套基础设施建设项目四标段（二）工程地点：第一师十三团幸福人家小区（三）工程内容：六角亭（1个）、四角亭（1个）（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容，包括所有图纸范围内的土建及水电安装工程。（五）承包方式：包工包料。第二条工程单价：六角亭11万四角亭8万,含税价（3%的增值税专用发票）第三条工期（-）自

2、2017年4月16日至2017年5月30日验收止。（二）在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工H期。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准：按设计要求、国家及自治区现行施工规范、检查验收规范合格。（二）工程保修按住建部有关规定执行，保修期为一年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条材料设备供应（一）材料设备提供合格证、材料清并符合国家标准。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。（二）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲

3、方需按材料设备的实际釆购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程款支付和结算工程款支付方式：1.工程进度款：1、基础完工后支付总工程款的25%2、主体完工后支付总工程款的35%工程完工后：支付总工程量的35%3•质量保金：竣工验收后满一年，现场无质量问题一次付清余款5%o第七条双方责任（一）屮方责任：1.开工前3天完成“三通一平”，通水、电源，同时向乙方提供施工图纸2份，。1.对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，屮方应在收到书面通知的5天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝

4、工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担,并调整协议造价。3甲方委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。4.如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。5.在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用市甲方负责。（二）乙方责任：1.收图后，在开工前3天内完成施工图会审。2.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生

5、的施工质量、安全事故，均市乙方负责并报告甲方及有关部门。3.委派谢俊彦为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。4.做好施工原始记录。每月25日报工程进度款申请表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。第八条罚责1、如因甲方提供材料不合格或因错误的技术指导而造成返工，所发生的费用由屮方承担。2、如因乙方未按甲方技术要求施工或因质量问题而造成返工、材料浪费，所发生的费用由乙方承担。乙方因违反用电、安全操作规程、文明施工规定而引起业主和监理的罚款、工伤事故由乙方承担。第九条争议解决：可协商解决或法院裁决。第十条分包合同生效与终止：分包合同自

6、双方签字盖章之日起生效，并在分包工程竣工交付、双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。注：本合同一式四份，具有同等法律效力，由甲乙双方各执两份。甲方（盖章）:甲方代表（签字）:电话：传真：乙方（盖章）：乙方代表（签字）:电话：传真：2017年4月16日2017年4月16日