临朐县盛德古建园林合同

《临朐县盛德古建园林合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、临胸县盛德古建园林建设工程施工合同建设单位(下称甲方)：施工单位(下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利和义务经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1工程名称：2工程地点：3施工范围：4承包方式:5工程造价:第二条工期1施工期为天，开工日期为年月日；2如遇下列情况者，工期相应顺延。(1)甲方不能按时提交施工场地，清理障碍物，接通水电。(2)政策调整或者施工要求改变。(3)天气或其它不可抗力因素。第三条~~甲方责任1向有关部门报建，申领开工许可。2做好

2、工程范围内的三通一平，清理影响施工的障碍物，并负担相关费用（包括沙子、水泥、架杆、砖块等）3提供测量基线，水准基点。4为乙方的生活、住宿提供便利，帮助乙方协调施工材料和机械，处理影响乙方正常施工的人为因素。5委派现场工地代表，加强与乙方代表的协调，有问题及时指出，负责现场秩序和安全保卫工作，按规定对主要工序进行中间检查验收。6按规定向乙方支付费用，合同签订之日即向乙方预付材料款,进工地安装时付清材料款元，主体完成工程竣工验收完成一次结清余款：元（不含发票税费）。第四条乙方责任1按图纸要求做好平面布置，组织好施工，及时配备机具、材料、技术力量和劳动力。2按图纸要

3、求保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。3指定工程负责人，按规定处理技术、质量、安全等相关问题。4按规定向甲方提供工程进度表。第五条竣工验收1工程竣工前1天乙方向甲方提出竣工验收申请。2竣工当日双方组织验收并签订验收意见，办理验收移交手续。3工程具备竣工验收条件，甲方不能按期验收和接管，其看管和养护费用由甲方负担。第六条违约责任1由于甲方原因造成的工程延期或中途停工，甲方应向乙方补偿因停工、窝工造成的损失。2由于乙方在施工过程中违反操作规程，由此引发的责任由乙方负担。3因单方面原因合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的

4、经济损失。1本合同如有未尽事宜，经协商可由双方签订附则规定，共同遵守。2执行合同中如有意见分歧，应协商解决，如不能达成统一意见，可申请仲裁机关仲裁也可向人民法院起诉。3本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。4本合同自双方正式签字后生效，至工程竣工验收，工程款付清后自动终止。5附件甲方（签字盖章）电话：乙方（签字盖章）电话：年月日