外墙真石漆施工合同

《外墙真石漆施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、外墙真石漆施工合同甲方：湖北晟鑫金属制品有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。双方就湖北晟鑫金属制品有限公司综合办公楼外墙真石漆工程协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：湖北晟鑫金属制品有限公司综合楼外墙真石漆二、工程地点：随县经济开发区三、承包方式：乙方包工包料（含脚手架）四、承包价格：乙方承包范围内采取合同综合单价的计价方式：1.综合单价50元每平方米（按实际面积结算）2.工程量最终以实际发生为准。五、施工工艺：1.外墙柔性整平腻子两遍.2.抗碱底漆一遍。3.天然真石漆两遍。4.耐候憎水面漆一遍。六、施工条件：1

2、.甲方负责该工程的施工顺序安排及相应的事宜解决。2.现场条件：要求提供220V及380V电源。七、施工质量：1.外墙涂真石漆完成后，漆膜表面平整，颜色均匀一致。1.墙面的分割线条清晰且分割线条尺寸统一规范。2.墙体大面阳角达到顺直，达到甲方的验收要求。七、施工安全：1.乙方负责外墙涂料施工人员上岗前的安全教育和日常施工安全上岗管理工作。2.乙方在施工现场的人员应配备齐全有关安全防护措施，对自身的安全进行自查，服从甲方安全的管理，遵守甲方及其上级主管部门的安全规章制度等。3.病、伤、残、亡，由乙方承担责任，甲方由此受到追究而发生的所有费用，裁定的赔偿责任和费用支出由

3、乙方承担，由此纠纷调解解决的，解决决定由乙方决定，乙方不出席调解，视为乙方同意调解结果，结果由乙方承担，上述情况发生后，甲方有凭判决书，调解书直接向乙方追索的权利。九、工期：1.施工时间年月日进场开始施工。2.施工工期根据甲方要求，在25个工作日内完工。（由于天气及非人为原因造成的工期延误，工期一次顺延）十、违约与赔偿：保修期一年，保修期内若因产品及施工原因，出现质量问题乙方负责免费维修。十一、付款方式：外墙腻子粉工程完工验收后，付工程结算款的______，本工程竣工经甲方、监理验收合格后付______，预留_______质保金，壹年保修期满后十日内无息付清。十一

4、、其它：1.本合同自双方签字盖章后立即生效。2.其它未尽事宜，双方协商解决。3.本合同一式两份，双方各执一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：电话：电话：签订时间：年月日