建设工程施工合同书2019专业版

《建设工程施工合同书2019专业版》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、合同编号：_________建设工程施工合同书2019专业版甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第1页共10页建设工程施工合同书2019专业版建设工程施工合同书范文1发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称

2、：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》jgj79-xx要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：第9页共10页1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工

3、程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如第9页共10页3、乙方应按国

4、家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，

5、乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第9页共10页2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方(公章)：_____乙方(公

6、章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：__________年__月__日_____年__月__日建设工程施工合同书范文2发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：黄金堡学府花园d栋工程地点：重庆市渝北区龙溪镇工程内容：建筑面积31200m2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6

7、米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源:自筹。第9页共10页二、工程承包范围承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统除外)和环境工程。三、合同工期开工日期：xx年2月5日。竣工日期：xx年8月6日。合同工期总日历天数548天。四、质量标准工程质量标准：优良。五、合同价款金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币)￥：2360万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款第9页共10页6、标准、规范及有关技

8、术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发