分项工程施工承包协议书范本2019

《分项工程施工承包协议书范本2019》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、合同编号：_________分项工程施工承包协议书范本2019甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第1页共7页分项工程施工承包协议书范本2019发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、

2、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经双方协商同意，甲方将部分_________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：1、工程名称：2、工程期限：3、质量标准：4、工程单价：第6页共7页5、结算方式：6、质量责任：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付

3、承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。（2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。7、工期责任：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：第6页共7页工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际

4、竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）计划施工日期___年___月___日，计划竣工日期___年___月___日，总共___日历天。（2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款___元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲

5、方造成的损失，由乙方赔偿。8、安全责任：1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。2、乙方负责本职工的安全教育工作。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。9、违约责任：第6页共7页甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。10、争议解决

6、双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。11、本协议的最终解释权归甲方所有12、附则（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。（2）本协议于____年__月__日在_________（地点）签署。（3）本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。13、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：代表人：联系电话：签约地点：____年__月__日乙方：联系电话：第6页共7页签约地点：____年__月__日第6页共7页合同编号：_________

7、本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第7页共7页