35kv线路施工合同模板

《35kv线路施工合同模板》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、35KV线路改造施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程规模：。四、承包方式：包工包料。五、承包范围：六、工程价款：七、结算方式：第二条权力与义务一、甲方：1、负责完成工程涉及的有关单位或农户的协调工作，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等。2、保证乙方和乙方工人在合同履行过程中的社会治安安全问题。二、乙方61、全面负责施工安全监理，施工人员必须持证上岗，按安

2、全生产“三同时”要求施工，按电力工程安全生产要求落实警示标志。2、负责按期、按质、按量完成工程。3、负责编制施工组织设计或施工方案，工程预算，施工总进度计划。4、工程竣工后，负责提供工程完整竣工资料及图纸。5、负责协助甲方完成涉及该工程的其他工作。第三条工程期限一、双方商定总工期自年月日开工，至年月日工程竣工。二、开工前3天，甲方向发包方发出开工通知书，如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；1、各项协调工作不能顺利如期进行的，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等协调工作。2、重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。3、因监理签

3、证不及时而影响下一道工序施工。4、未按合同拨付预付款、工程进度款而影响施工。5、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：农网建设标准并一次性验收合格。二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：61、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方，并与发包方共同研究处理办法；2、工程竣工后，乙方按规定对工程实施保修，保修时间自通过竣工验收之日起算为1年。第五条工程款的支付一、施工队进入施工地点，按全部工程款的30%预付：先拨预付万元（大写：万元整）；施工过程中根据工程进度，按完成工程量的80%拨付。工程竣工验收后一个月内支付95%的结算工程款。

4、二、工程价款支付达到结算总价款95%时不再付款，工程验收后，保修期满一年甲方一次性付清给乙方5%的余款，乙方负责交纳相关税费。第六条施工与设计变更一、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲乙双方不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面通知发包方，由甲方、乙方与设计单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，由甲方或设计单位同意后实施。四、6甲方如需设计变更，必须由原设计单位作了正式修改通知书和修改图纸，乙方才能实施

5、。重大修改或增加造价时，必须经双方协商，并调整合同造价，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐备时，乙方才进行施工。第七条工程验收及保修一、工程验收，以《35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992《架空绝缘配电线路施工及验收规范》DL/T602-1996作为依据。二、工程竣工验收后，甲方方可使用。在规定的保修期限内，凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修。（质量事故指除自然灾害和非人力因素造成的事故）双方约定保修期限为：1年。第八条违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、因乙方工程质量所造成的连带责任和经济损失由乙方

6、承担。甲方责任：一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工工期顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。二、工程未验收，发包方提前使用或动用，由此而造成的质量或其他问题由甲方承担责任。三、不按合同规定拨付工程款，乙方有权停工。保修期满甲方不按合同约定给付5%的尾款的，乙方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行，直至5%的尾款付完为止。6第九条双方约定其它条款1、在合同期内（非甲方原因）乙方在施工期间发生的所有安全责任事故、人员伤亡事故和经济损失均由乙方负完全责任，甲方不承担任何责任。2、乙方必须遵守当地民族的风俗、村规民约和国家的各项法律法规第十条纠纷解决办法任何一方违反

7、合同规定，双方协商不成时，按以下方式解决：一、向合同仲裁机关申请仲裁；二、向有管辖权的县人民法院提起诉讼。第十一条本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。第十二条本合同自双方签字、盖章起生效。第十三条本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改意见时，经双方协商一致后，可订立补充协议，作为本合同的补充合同。6甲方（章）：代表：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号：乙方（章）：表人：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号：签订地点：签订日期：2015年月日6