钢架防雨棚施工合同

《钢架防雨棚施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、施工合同工程施工合同业主（甲方）：大连市金州区登沙河江俊农业生态园承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行樱桃防雨棚制作安装达成一致意见，特签订合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：江俊农业生态园樱桃防雨棚2、工程地点：_______________________________第二条：施工范围：１、棚架制作。2、棚架运输3、棚架防腐刷漆4、棚架组装焊接5、基础底座挖坑6、混凝

2、土及预埋件填装第三条：施工方式本工程以总价包工的形式由乙方进行施工。建设材料由甲方提供，棚架运输由甲方提供运输工具，施工工具及人员由乙方自行解决。单位数量单价（元）小计（元）棚架制作片3812456运输片388304刷漆片384152安装片3815570第4页共4页施工合同挖坑个按照实际发生176混凝土浇灌个按照实际发生2152合计第四条：工期1、工期为_______天，自_____年___月___日期至_____年___月___日（含法定假日）。2、施工期间若受不可抗力因素的影响，经甲方认可，工期方

3、可顺延。第五条：工程质量及验收标准1、甲方按照合同规定工程内容、施工方案以及施工过程中双方共同确定的变更文件及国家相关法律法规进行验收。2、项目必须一次性通过验收，如因乙方原因导致工程不能一次性验收通过的，乙方承担全部责任，同时对已完工程的缺陷补修，不合格工程的返工等费用由乙方负责。3、乙方在工程完工后须对现场进行清扫。4、本工程施工质量要达到合格，且一次性通过验收。质保期_____年。5、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及付款方式1、

4、本工程总价款为人民币__________________（小写：_______元）。2、付款方式：（1）押5亩地建设费用款，以后每10亩地结算一次。（2）甲乙双方办理竣工验收手续后的，甲方向乙方结算押款的5目亩费用。第七条：双方义务1、甲方义务第4页共4页施工合同（1）委派现场代表一名负责对工程建设进行全面管理。（2）甲方向乙方提供施工现场（如：材料堆放区、人员住宿等）2、乙方义务（1）委派现场代表一名负责对施工其间的全面管理。配齐相关技术人员。（2）施工图样按照东面的实际工程建设执照。（3）按相关安

5、全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、安全工作，防止任何事故发生。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。（4）乙方应确保工程质量达到合格验收标准。（5）因甲方原因导致乙方停工，，甲方支付乙方每天每人_____元，做为工人工资支付。第八条：违约责任1、因甲方图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、工程质量达不到相关技术质量标准，由乙方承担相应的责任。4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲

6、方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期顺延或其他损失的乙方应予赔偿。第九条：争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同甲乙双方方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条：其他第4页共4页施工合同1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保质保期界满，结清余款之日起自行终止。4、本合同一式

7、贰份，甲、乙双方各执壹份，每份均具同等法律效力。甲方：登沙河江俊农业生态园乙方：____________________________法定代表人：______________法定代表人：_________________（或授权签约人）：（或授权签约人）：日期：________年_____月___日日期：_______年____月___日电话：_______________________电话：_________________________第4页共4页