《工程索赔管理》PPT课件

《《工程索赔管理》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、一、费用索赔的含义及特点1.费用索赔的含义：承包商在非自身因素影响下遭受经济损失时向业主提出补偿其额外费用损失的要求，属于合同价款外的费用。2.与工期索赔相比，费用索赔特点：费用索赔的成功与否及其大小事关承包商的盈亏，也影响业主工程项目的建设成本，因而费用索赔常常是最困难、也是双方分歧最大的索赔。索赔费用的计算比索赔资格或权利的确认更为复杂。在工程实践中，常常是许多干扰事件交织在一起，很难清楚、准确地划分开二、费用索赔的原因业主违约索赔工程变更业主拖延支付工程款或预付款工程加速业主或工程师责任造成的可补偿费用的延误工程中断或终止工程量增加（不含业主失误）业主指定

2、分包商违约合同缺陷国家政策及法律、法令变更等。三、可索赔费用的分类按可索赔费用的性质划分额外工作索赔损失索赔按可索赔费用的构成划分直接费间接费按照工程惯例，承包商的索赔准备费用、索赔金额在索赔处理期间的利息、仲裁费用、诉讼费用等是不能索赔的，因而不应将这些费用包含在索赔费用中。四、常见索赔事件的费用构成索赔事件可能的费用项目说明工程延误1.人工费增加包括工资上涨、现场停工、窝工、生产效率降低，不合理使用劳动力等损失2.材料费增加因工期延长引起的材料价格上涨3.机械设备费设备因延期引起的折旧费、保养费、进出场费或租赁费等4.现场管理费增加包括现场管理人员的工资、津

3、贴等，现场办公设施，现场日常管理费支出，交通费等5.因工期延长的通货膨胀使工程成本增加6.相应保险费、保函费增加7.分包商索赔8.总部管理费分摊9.推迟支付引起的兑换率损失索赔事件可能的费用项目说明工程加速1.人工费增加因业主指令工程加速造成增加劳动力投入，不经济地使用劳动力，生产效率降低等2.材料费增加不经济地使用材料，材料提前交货的费用补偿，材料运输费增加3.机械设备费增加机械投入，不经济地使用机械4.因加速增加现场管理费也应扣除因工期缩短减少的现场管理费5.资金成本增加费用增加和支出提前引起负现金流量所支付的利息索赔事件可能费用项目说明工程量增加费用构成与

4、合同报价相同合同规定承包商应承担一定比例（如5%，10%）的工程量增加风险，超出部分才予以补偿合同规定工程量增加超出一定比例时（如15%～20%）可调整单价，否则合同单价不变常见索赔事件的费用构成练习可能的费用1.人工费增加2.材料费增加3.机械设备费4.现场管理费增加5.因工期延长的通货膨胀使工程成本增加6.相应保险费、保函费增加7.分包商索赔8.总部管理费分摊9.推迟支付引起的兑换率损失索赔事件工程延误说明1.包括工资上涨、现场停工、窝工、生产效率降低，不合理使用劳动力等损失2.因工期延长引起的材料价格上涨3.设备因延期引起的折旧费、保养费、进出场费或租赁费

5、等4.包括现场管理人员的工资、津贴等，现场办公设施，现场日常管理费支出，交通费等索赔事件工程加速可能的费用项目1.人工费增加2.材料费增加3.机械设备费4.因加速增加现场管理费5.资金成本增加说明因业主指令工程加速造成增加劳动力投入，不经济地使用劳动力，生产效率降低等不经济地使用材料，材料提前交货的费用补偿，材料运输费增加增加机械投入，不经济地使用机械也应扣除因工期缩短减少的现场管理费费用增加和支出提前引起负现金流量所支付的利息索赔事件可能费用项目工程量增加费用构成与合同报价相同说明合同规定承包商应承担一定比例（如5%，10%）的工程量增加风险，超出部分才予以补

6、偿合同规定工程量增加超出一定比例时（如15%～20%）可调整单价，否则合同单价不变索赔事件工程中断可能的费用项目1.人工费增加2.机械使用费3.保函、保险费、银行手续费4.贷款利息5.总部管理费6.其他额外费用说明如留守人员工资，人员的遣返和重新招雇费，对工人的赔偿等设备停置费，额外的进出场费，租凭机械的费用等如停工、复工所产生的额外费用，工地重新整理等费用五、基本索赔费用的计算方法人工费人工费计算公式：C(L)=CL1+CL2+CL3其中，C(L)为索赔的人工费，CL1为人工单价上涨引起的增加费用，CL2为人工工时增加引起的费用，CL3为劳动生产率降低引起的人

7、工损失费用。承包商可以提出人工费的索赔的情况因业主增加额外工程，或因业主或工程师原因造成工程延误，导致承包商人工单价的上涨和工作时间的延长。工程所在国法律、法规、政策等变化而导致承包商人工费用方面的额外增加，如提高当地雇佣工人的工资标准、福利待遇或增加保险费用等。若由于业主或工程师原因造成的延误或对工程的不合理干扰打乱了承包商的施工计划，致使承包商劳动生产率降低，导致人工工时增加的损失，承包商有权向业主提出生产率降低损失的索赔。材料费材料费计算公式：C(M)=CM1+CM2其中，C(M)为可索赔的材料费，CM1为材料用量增加费，CM2为材料单价上涨导致的材料费增

8、加。承包商可提出材料费索