中石化炼油厂施工协议

《中石化炼油厂施工协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、中石化库车炼油厂监控消防项目　　　　　　　施工协议甲方（委托方）：电话：乙方（受托方）：青岛纽邦电子科技有限公司电话：１８９９９１３０３３０甲乙双方针对中国石化库车炼油厂监控消防项目，按照《中华人民共和国经济合同法》等相关法律，结合项目的具体情况，经过友好协商，在平等公正的情况下达成如下协议一.项目名称及施工地点：项目名称：中国石化库车炼油厂监控消防项目施工地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市库车县二、施工内容:三、施工要求1、施工期间乙方必须接受甲方的监督、工程管理。2、乙方必须严格管理自己的施工人员，加强工地安全教育及管理，爱护

2、公物，文明施工，礼貌待人。3、必须按照设计方案布线施工，不能擅自改动。如有更合理的施工方案须及时通知甲方项目经理，经甲方及业主同意后，可按变更后的方案施工。4、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改正。5、必须按照甲方的安排完成相应的施工任务。四、施工费用：本项目施工采用由乙方提供施工人员，甲方提供材料、工具和相应的人员培训保险及施工人员工资的方式，本次施工人员工资为225元／人／天。(不含税)五、付款方式及账户信息1、乙方施工队到达施工地点后，按照实际人数×２２５元／天，一周支付一次工资到乙方指定账户。2、

3、项目完工后七天内支付剩余人员工资。3、乙方账号信息：　　户名：赵立杰账号：６２２８４８０８９０４４４５５９０１１开户行：中国农业银行乌鲁木齐小西沟支行六、乙方驻工地代表：乙方驻工地代表及委派人员名单：许飞　：项目总负责人　　电话：１８９９９１３０３３０　　　１８６９９１１８００３李思缘：项目经理电话：１５９８１７９３１０３七、甲、乙双方的权利及义务1、甲方权利及义务：(1)、施工期间若发现无故停工、殆工，违法乱纪等现象，有权更换施工队。(2)、若发生施工质量问题，有权要求整改。(4)、发现乙方私自携带材料出工地，甲方有权加倍处

4、罚，按材料价格的2-5倍处罚。(5)、施工期间强烈要求乙方注意人身安全，如发生意外，甲乙双方需协商承担费用。（6）、开工前甲方协助乙方办理施工用电等有关手续，为乙方人员出入施工现场提供便利；（7）、甲方应提供给乙方材料、工具的存放场所及具备施工条件的施工场地；为保证系统安装的质量与美观、施工过程的速度与安全，甲方负责协调各专业施工的配合；（8）、及时按合同条款付款；2、乙方权利及义务1、如工程中由于不可抗因素引起的工期延误，乙方将不承担相关责任；2、施工完成后，乙方应向甲方交付系统配置的说明性文件资料，以利于甲方管理人员的设置

5、连接。3、乙方在施工过程中与其它施工单位及部门交叉作业时，甲方负责协调。乙方进入施工现场必须与总包单位签订安全生产，文明施工协议。4、乙方必须严格按照国家有关安全生产法律、法规标准，操作规程进行施工，做好施工人员的安全教育，培训交底，做好施工现场的安全防护措施。5、如甲方按合同要求款项不能及时到位，双方协商解决。在三个工作日内，如不能达成一致，乙方有权停工，停工过程中发生的设备，机具租凭费用以及对半成品保护的费用由甲方承担，并按周向乙方支付。八、违约责任1、协议签定后，任何一方不得擅自取消合同，若乙方提出解除合同，应当偿还甲方

6、支付的全部款项并赔偿因违约造成甲方的实际损失。工程开始实施后，若甲方提出解除合同的应赔偿乙方的实际损失。2、甲方不能按施工进度完成自己责任规定范围内的工作，造成延误工期的，工期顺延。4、甲方不按合同规定付款，则需按规定支付拖延工资及拖延工资５％／月的延误赔偿金。5、未经甲方许可，乙方不得留存该项目的技术资料和复制品。九、解决协议纠纷的方式双方本着友好合作的宗旨完成此项目，出现问题应协商解决；如实不能解决则根据合同法向以下部门提出：1、经济合同仲裁机关申请仲裁；2、向人民法院起诉；九、其他约定事项1、协议的生效及终止：本协议一经

7、签定，即具法律效力，任何一方不得违反协议规定的条款；2、协议份数：本协议一式肆份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力；3、本协议未尽事宜，双方协商解决，必要时可另行签定补充协议。甲方：　　　　　　　　　　　　　　　乙方：青岛纽邦电子科技有限公司签章：签章：日期：日期：